ICS 27.180 F 11 中华人民共和国国家标准 GB/T31997-2015 风力发电场项目建设工程验收规程 Codes of construction acceptance on wind power plant project 2015-09-11发布 2016-04-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布
GB/T31997-2015 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.

本标准由中国电力企业联合会提出并归口.

本标准起草单位：浙江龙源风力发电有限公司、中能电力科技开发有限公司.

本标准主要起草人：陈耿、苏萌、杜杰、王泰、吴金城、韩明.

GB/T31997-2015 风力发电场项目建设工程验收规程 1范围 本标准规定了风力发电场项目单位工程完工验收、升压站启动、工程移交生产验收和工程峻工验收 的主要技术要求.

本标准适用于新建、扩建风力发电场项目建设工程验收.

2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件.

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件.

GB/T20319风力发电机组验收规范 GB50147电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GB50149电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50169电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB50172电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50173电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50202建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50203砌体结构工程施工质量验收规范 GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50205钢结构工程施工质量验收规范 GB50210建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50233110~500kV架空送电线路施工及验收规范 GB50242建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50300建筑工程施工质量验收统一标准 GB50303建筑电气工程施工质量验收规范 DL/T782110kV及以上送变电工程启动及峻工验收规程 DL/T995继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T5161（部分）电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5168110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程 DL/T5210.1电力建设施工质量验收及评价规程第1部分：土建工程 JTGB01公路工程技术标准 NB/T31021风力发电企业科技文件归档与整理规范
GB/T31997-2015 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件.

3.1 风力发电机组wind turbine generator system；WTGS 将风的动能转换为电能的系统.

3.2 风力发电场windpowerplant 由一批风力发电机组、输变电设备和相关建筑组成的电动 3.3 工程验收engineeringacceptanee 工程在施工单位自行质量 检查评定的基础上，参与建设活动的有美单位共同对检验批、分项、分部、 单位工程的质量进 行抽样 复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认.

3.4 升压站启动 booster stations start-up 在升压站的名电气分系统调试完成且工程现验收合格后将设备接人电网的过程.

3.5 移交生产验收checkand ncceptance from thehaild to the operation 工程光成施工安装和调试，达到工程设计指标，建设单位向生产单位转移设备管理权的工程验收.

4总则 4.1风力发电场项目建设子程应酒过单位工程完工 升压站启动，工程移交生产、工程竣直四个阶段的 验收.

4.2各阶段验收前应按要求组建相应的验收组织机构， 4.3各阶段验收应传据相关的法律、法规、技术标准，以及项目的立项批复文件、设计文件和技术资料 等资料进行.

5单位工程完工验收 5.1单位工程可按道路、风力发电机组基础土建、风力发电机组安装、风力发电机组调试、升压站土建、 升压站电气安装和调试、场区配电、送出工程等进行划分.

5.2单位工程完工验收组由建设、施工、设计、设备制造、监理等单位项目负责人组成，由建设单位担任 组长.

5.3单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，自评合格后向监理单位提交单位 工程预验收申请.

5.4监理单位收到预验收申请后，组织单位工程预验收，预验收合格后，监理单位提交工程质量评估 报告，施工单位提交单位工程验收申请.

5.5建设单位收到验收申请后，组织单位工程完工验收.

5.6单位工程完工验收依据是技术标准、设计文件、设备资料、招投标文件和合同等资料，应遵照如下 标准： a）道路工程应遵照JTGB01要求进行： 2
GB/T31997-2015 b）风力发电机组基础土建工程应遵照GB50203、GB50204和GB50300要求进行； c）风力发电机组安装工程应遵照GB50168、GB50169、GB50171、GB50254、GB/T20319、 GB50204和DL/T5161要求进行； d）风力发电机组调试工程应遵照GB/T20319要求进行； e）升压站土建工程应遵照GB50202、GB50203、GB50204、GB50205、GB50210、GB50242、 GB50300.GB50303和DL/T5210.1要求进行； D 升压站电气安装和调试工程应遵照GB50147、GB50148、GB50149、GB50150、GB50168、 GB50169、GB50171、GB50172、GB50254 DL/T5161、DL/T782和DL/T 995要求进行； g）场区配电工程应遵照GB50168、GB50169、GB50173、GB50233、DL/T5210.1和 DL/T5161.10要求进行； h）送出工程应遵照GB50168、CB50169、GB50233、DL/T52101和DL/T5168要求进行.

5.7单位工程完工验收检查的主要内容 a）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格； b）质量文件资 科应完业； c）工程中有 美安全 和功能的检测资料应完整； d）主要功 能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规程的规定 e)观感 量验 收应符 合要求 5.8单位工程完工验收的检查程序： a）施工单位汇报工程旅工和自检 预量评估情况； b）检查工程的相关资料 c）现场查看工程实体，抽查隐蔽工程 工程质 5.9在单位工程毫工验收时，对发现的间 整改 组织复查，复查合格后签署验收 意见， 6升压站启 6.1在与升压站相关的单位工程全部验收合格，签订并网调度协议和购售电合导后，项自业主单位组 织成立升压站启动 验收委品会（以下简称“启委会"），负责升压站启动验收工作 6.2启委会由项目业 主、建设、生产、设计、监理、施工、调试、电网调度、质量监督等相关单位人员组成.

由项目业主单位和有关业位协调，编定组成人员名单.

6.3启委会的主要工作： a）审查升压站启动前检查报告，确定升压站是否具备启动条 b）审查并确定升压站启动方案； c）审查并确定升压站启动应急预案，明确各相关单位在应急预案中的分工和职责； d）协调升压站启动的外部条件； e）确定升压站启动的时间、程序和其他相关事项.

6.4启委会下设启动前检查组和启动试运指挥组.

6.5启动前检查组由建设、设计、运行、监理、质量监督等单位人员组成，由启委会任命.

6.6启动前检查组的主要工作： a）检查与升压站相关单位工程的工程质量评估报告和验收情况； b）检查升压站内电气设备交接验收试验情况； c）检查升压站生产准备情况： d）检查升压站消防验收或备案情况；

ICS27.180 F11 中华人民共和国国家标准 GB/T20319-2017 代替GB/T20319-2006 风力发电机组 验收规范 Wind turbinegeneratorsystems-Specificationfor acceptance 2017-07-12发布 2018-02-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会
GB/T20319-2017 目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4验收条件 4.1预验收前所需资料 4.2最终验收前所需资料 4.3仪器与人员 4.4机组状态 5验收启动 6验收内容 6.1预验收内容 6.2最终验收内容 7验收合格条件 7.1预验收合格条件 7.2最终验收合格条件 8验收文件要求 附录A（资料性附录）预验收文件示例 附录B（资料性附录）最终验收文件示例 11 附录C（资料性附录）功率曲线考核方法 20 附录D（资料性附录）运行数据考核方法及参考指标 22 附录E（资料性附录）高强度螺栓检查 23
GB/T20319-2017 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.

本标准代替GB/T20319-2006《风力发电机组验收规范》.

与GB/T20319-2006相比主要变 化如下： 修改了标准第1章范围（见第1章，2006年版第1章）； 增加了术语和定义（见3.1～3.7）； 增加了验收前应具备的条件（见4.1、4.2）； 增加了第5章验收启动（见第5章）； 修订了试运行的时间要求和考核指标（见6.1，2006年版4.3）； 修改了预验收的检查项目和内容（见6.1，2006年版4.4）； 修改了最终验收的主要内容（见6.2，2006年版4.6）； 删除了接地电阻的测量（见2006年版5.3）； A、附录C、附录D、附录E)； 修改了验收的合格条件（见7.1、7.2，2006年版4.4、4.6）； 修改了验收文件，并给出了供参考的文件格式（见第8章及附录A、附录B，2006年版第6章）.

本标准由中国机械工业联合会提出.

本标准由全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）归口.

本标准主要起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院、国电联合动力技术有限公司、北 京鉴衡认证中心、新疆金风科技股份有限公司、华电福新能源股份有限公司、中国大唐集团新能源股份 有限公司、中国农业机械工业协会风能设备分会、上海电气风电设备有限公司、中国船级社质量认证公 司、中船重工（重庆）海装风电设备有限公司、中国电力科学研究院、国华能源投资有限公司、龙源风电工 程技术有限公司、广东明阳风电产业集团有限公司、中节能风力发电股份有限公司、浙江运达风电股份 有限公司、北京君泰峰能科技有限公司、华测新能源检测技术有限公司、东方电气股份有限公司、华锐风 电科技（集团）股份有限公司、华能新能源产业控股有限公司、通标标准技术服务有限公司.

本标准主要起草人：王建平、冯健、杨洪源、宁巧珍、张文忠、时文刚、庄岳兴、刘琦、陈振华、汤文兵、 薛扬、周卫华、范晓旭、张启应、梁志静、周民强、陈党慧、王际广、王建刚、吴立东、庞靖宇、刘作辉、张杰、 张旺.

GB/T 20319-2017 风力发电机组验收规范 1范围 本标准规定了风力发电机组安装调试并网发电后，预验收和最终验收的一般原则、内容和方法.

本标准适用于风轮扫掠面积大于200m²的水平轴风力发电机组（简称“机组”）.

2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件.

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件.

GB/T2900.53电工术语风力发电机组 GB/T18451.2-2012风力发电机组功率特性测试 GB/T19069风力发电机组控制器技术条件 GB/T22516风力发电机组噪声测量方法 GB/T23479.1-2009风力发电机组双馈异步发电机第1部分：技术条件 GB/T25387.1风力发电机组全功率变流器第1部分：技术条件 GB/T25388.1风力发电机组双馈式变流器第1部分：技术条件 GB/T25389.1-2010风力发电机组低速永磁同步发电机第1部分：技术条件 GB/T25390风力发电机组球墨铸铁件 GB/T33225风力发电机组基于机舱风速计法的功率特性测试 GB/T33628风力发电机组高强螺栓连接副安装技术要求 JGJ82钢结构高强度螺栓连接技术规程 IEC61400-4：2012风力发电机组 齿轮箱设计要求（Wind turbines-Part4：Design requirements for wind turbine gearboxes) IECTS61400-26-1风力发电机组第26-1部分：基于时间的风力发电机组可利用率（Wind Turbines-Part 26-1:Time based availability forwind turbines) IECTS61400-26-2风力发电机组第26-2部分：基于发电量的风力发电机组可利用率（Wind turbines-Part 26-2:Production-based availability for wind turbines) VDI3834非直驱风力发电机组及其组件机械振动测量与评估[Blattl/Part1Measurementand evaluation of the mechanical vibration of wind energy turbines and their ponents(wind energy tur- bines withgearbox)] 3术语和定义 GB/T2900.53界定的以及下列术语和定义适用于本文件.

3.1 调试missioningtesting 调整和试验的简称.

机组安装后，按机组设计文件和调试大纲规定进行调整、整定和一系列试验工 作的总称.

GB/T20319-2017 3.2 试运行testrun 机组经过通电调试后，在正式全面运行之前，为检验其运行稳定性和发电能力而进行的运行考核.

3.3 预验收pre-acceptance 调试完成后，为检查机组目前是否能够安全稳定地持续运行而进行的验收.

3.4 质量保证期warrantyperiod 设备采购合同约定的设备预验收合格后的某一段时间（通常以年计），在此期间内设备制造商（供 方）应承担合同约定的质量保证义务 3.5 最终验收final inspection and acceptance 质量保证期结束前对机组进行的验收，以判断机组是否达到合同要求 3.6 机组故障windturbinefailure 机组不能执行规定功能，并且不能远程复位和启动运行的停机事件，预防性维修或其他计划性活动 或缺乏外部资源的情况除外，故障通常是产品本身失效后的状态，但也可能在失效前就存在.

可用故 障发生频次、平均故障间隔时间（MTBE工平均排除故障耗时等指标衡量 3.7 泄漏 leakage 机组中不应该流出或满出的物质或流体，流出或漏出机械设备以外，造成损失，称之为泄漏.

其中 油品按照泄漏程度不同可以分为疹油、滴油和流油.

--思“州 油液慢慢的透过或渗出不形成连续的液游战液滴； 润 油液以液滴的形式调出 流 由液较快速的流由，形成连续的液流或治迹 短时间内造成大能泄漏.

4验收条件 4.1预验收前所需资料 预验收前应具备的资料如下： a）机组及主要部件质量及说明文件，包括由制造商提供的有效产品认证证书，产品说明书，安装、 运行和维护手册，故障手册，产品合格证明文件及出厂检验和试验报告； 注：本标准中的主要部件指机组叶片、发电机、齿轮箱、主轴、主轴承、变浆系统、偏航系统、变流器、主控系统.

b）安装工程验收文件，包括由机组基础施工方提交的基础质量验收资料和由机组安装施工方提 交的安装工程质量验收资料； c） 机组调试报告（含安全及功能试验）； d) 供货机型并网特性检测报告； e) 供货机型功率曲线测试报告； f) 设备采购合同； g) 设备监造质量文件（如有约定）.

4.2最终验收前所需资料 最终验收启动前除应具备4.1所列资料外，还应准备如下资料： 2

ICS27.180 F 11 中华人民共和国国家标准 GB/T 19960.1-2005 风力发电机组第1部分：通用技术条件 Wind turbine generator system-Part 1:General technical specification 2005-12-12发布 2006-01-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布
GB/T 19960.1-2005 目次 前言 1范圈 2规范性引用文件 3术语和定义 4风力发电机组整机技术要求 5风力发电机组各部件及系统技术要求 6试验方法 7 检验规则 8标志、标签、使用说明书 9包装、运输、贮存 10产品质量保证期
GB/T 19960.1-2005 前言 GB/T19960《风力发电机组》分为两个部分： 第1部分：通用技术条件； 一第2部分：通用试验方法.

本部分为GB/T19960（风力发电机组》的第1部分.

本部分由中国机械工业联合会提出.

本部分由全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）归口.

本部分起草单位：全国风力机械标准化技术委员会秘书处、中国直升机设计研究所等.

本部分起草人：王建平、庄岳兴、田野、王相明、邓英.

GB/T 19960.1-2005 风力发电机组第1部分：通用技术条件 1范围 本部分规定了风轮扫掠面积等于或大于40㎡”的水平轴风力发电机组的技术要求、安全要求、试验 方法、检验规则以及储运、交付等要求.

本部分适用于水平轴风力发电机组（下简称机组）.

2规范性引用文件 下列文件中的条款通过 部分的条款 凡是注日期的引用文 件，其随后的修改单（ 部分 然而鼓励根据本部分达成 协议的各方研究是否可 引用 件，其最新版本适用于本 部分.

GB/T191包装 示标志 ISO 780997) GB/T 2900.53 组（G 900.53 2001 idtIEC0050-415:1999) GB 9969.1 品使用说明书 GB 18451. 1 电机组 GB/T 19069 发电机组 技术条件 GB/T 19071. 力发电机组 异步发电机 GB/T 19072 发电机组 塔架 GB/T 19073 风力发电机组 齿轮 GB/T 19568 电机组装配 范 GB/T 19960.2 电机组 部分：通用 JB/T 10194 风 组风轮叶 JB/T10300风办 设计 JB/T 10425.1风 JB/T10426.1风力发 制动 JB/T10427风力发电机 压系统 3术语和定义 GB/T2900.53确立的以及下列术语和是义适用于本部 3.1 安全系统safetysystem 使机组保持在设计极限范围内的安全保护装置.

3.2 额定电流ratedcurrent 风力发电机组在额定功率、额定电压和频率下运行的电流.

3.3 额定无功功率ratedreactivepower（forwind turbine） 风力发电机组运行在额定功率下及额定电压、频率时的无功功率.

1
GB/T 19960.1-2005 3.4 满流强度turbulence intensity 在一给定时间间隔内的风速标准差与同一时间间隔内的平均风速的比率.

3.5 机组输出端windturbine terminals 风力发电机组与电力系统的连接点.

3.6 额定工况ratedcondition 标准环境条件下，风力发电机组输出达到设计额定功率时，机组的运行工况， 3.7 年可利用率availabilityfactor 一年中，除去风力发电机组因维修或故障未工作的时数后余下的时数与总时数的比值，用百分比 表示.

4风力发电机组整机技术要求 4.1环境条件 4.1.1概述 机组在下列环境条件下应能正常运行，并应达到所规定的各项技术、性能指标.

4.1.2正常环境（气候）条件 -环境温度范围为一20℃~40℃； 一湿度应小于或等于95%； -太阳辐射强度小于或等于1000W/m²； -海拔不超过1000m. 4.1.3机组输出端电网条件 -电压范围为额定电压（1士10%）： --频率范围为额定频率（1士2%）： 一电压对称性，即电压不平衡值应保持在电压负序分量与正序分量的比例不超过2%； 一每年电网停电应少于20次，每次最长停电持续时间应不超过1周.

4.2性能要求 4.2.1机组的切人风速应大于2.5m/s，小于5.5m/s；切出风速应大于20m/s，小于25m/s.

4.2.2机组的额定风速应满足JB/T10300的要求.

4.2.3机组最大风能利用系数应大于0.4.

4.2.4机组在额定工况时，其输出的功率应大于或等于额定功率.

4.3整机可靠性要求 机组各部件设计寿命应大于或等于20年.

机组年可利用率应大于等于97%.

4.4机组动特性要求 机组在设计运行工况下和给定使用寿命期内，不发生任何机械及气动弹性不稳定现象，也不产 生有害的或过度的振动.

机组在正常运行范围内塔架振动量不应超过20mm/s.

4.5噪声要求 机组在输出功率为1/3额定功率时排放的噪声（等效声功率级）应小于或等于110dB（A），在对噪 声有要求和限制的区域，机组排放的噪声应符合该区域所执行的相关标准的规定.

4.6可维护性与可维修性要求 在机组要维护的部位应留有调整和维护空间，以便于维护.

机组及零部件在质量合格的前提下应 具有维修、调整和修复性能.

塔架高度超过60m的机组应为维护人员配备安全的提升装置.

2

ICS27.180 F11 中华人民共和国国家标准 GB/T19072-2010 代替GB/T19072-2003 风力发电机组 塔架 Tower ofwind turbine generator system 2010-11-10发布 2011-03-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布 中国国家标准化管理委员会
GB/T 19072-2010 目次 早 1范围 2规范性引用文件 3设计原则 4设计条件 5设计要求 6材料要求 7塔架制造 焊缝无损检测 9表面防腐处理. 10 10附件制作与安装 11 11酸上资料及随机文件 12标志、包装、储存及运输
GB/T 19072-2010 前言 本标准代替GB/T19072-2003《风力发电机组塔架》. 本标准与GB/T19072-2003相比主要技术变化如下： 一扩大了标准的适用范围： 补充了设计原则、设计条件和设计要求： 对塔架主要材料的要求作出了具体规定； 一增加了塔架制造的内容： 修改了检测项目的内容； 增加了附件制作与安装的内容： 补充了工资料及随机文件的要求； 一补充了标志、包装、储存及运输的要求.

本标准由中国机械工业联合会提出.

本标准由全国风力机械标准化技术委员会归口.

本标准起草单位：浙江运达风力发电工程有限公司、上海泰胜风能装备股份有限公司、华电电力科 学研究院.

本标准主要起草人，叶杭冶、黄京明、应光伟、陈棋、张福林、范炜、王峰、孙长坤、斯建龙、刘全鑫、 王青.

本标准所代替标准的历次版本发布情况为： GR/T 19072-2003.
GB/T 19072-2010 风力发电机组塔架 1范围 本标准规定了风力发电机组塔架的设计原则、设计条件、设计要求、材料要求、塔架制造、焊缝无损 检测、表面防腐处理、附件制作与安装、竣工资料及随机文件、标志、包装、储存及运输等要求.

本标准适用于风轮扫掠面积等于或大于200㎡的水平轴风力发电机组钢制管状塔架（以下简称塔 架）的设计、制造和验收，其他种类的风力发电机组塔架可参照执行.

2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.

凡是注日期的引用文件，其随后 的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，热面，效励根据本标准达成协议的各力研究 是否可使用这些文件的最新版本.

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.

GB/T470锌锭（GB/T470-2008，ISO752 2004，MOD) GB/T700碳素结构（GB/T700-2006 15O630：1995，NEQ) GB/T709热扎钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差（GB/T709-2006，ISO7452：2002， ISO 16160:2000 NEQ) GB/T985.1气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（GB/T985.1-2008， ISO 9692-1:2003 MOD) GB/T985.2埋弧焊的推荐坡口（GB/T985.2-2008，ISO9692-2：1998 MOD) GB/T1228钢结构用商强度大八角头螺栓（GB/T1228-2006，I5O7412：1984，NEQ） GB/T1229钢结构用高强度大六角螺母（GB/T1229-2006，ISO4775：1984，NEQ） GB/T1230锅结构用高强度垫圈（GB/T1230-2006，ISO7416:1984，NEQ） GB/T1231钢结构用商强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫图技术条件 GB/T1591低合金高强度结构钢 GB/T1720漆膜附着力测定法 GB/T2970厚钢板超声波检测方法 GB/T3098.1紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱（GB/T3098.1-2000，ISO898-1：1999，IDT） GB/T3098.2紧固件机械性能螺母粗牙螺纹（GB/T3098.2-2000，ISO898-2：1992，IDT） GB/T3274碳系结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带（GB/T3274-2007，15O13976： 2005 ISO 630:1995 NEQ) GB/T5117碳钢焊条 GB/T5118低合金钢焊条 GB/T5293埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T5313厚度方向性能钢板（GB/T5313-1985，eqvISO7778:1983） GB/T5782六角头螺栓（GB/T5782-2000，ISO4014：1999，EQV) GB/T8110气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝 GB/T8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级（GB/T8923-1988，eqvISO8501-1：1988） GB/T9286色漆和消漆漆膜的划格试验（GB/T9286-1998，eqvISO2409；199Z） GB/T9445无损检测人员资格鉴定与认证（GB/T9445-2008，ISO9712:2005，IDT） GB/T12470埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂
GB/T 19072-2010 GB/T13306标牌 GB/T14977热轧钢板表面质量的一般要求 GB18451.1-2001风力发电机组安全要求（IEC61400-1:1999，IDT） GB/T19804焊接结构的-般尺寸公差和形位公差（GB/T19804-2005，ISO13920：1996，IDT） JB4708钢制压力容器焊按工艺评定 JB/T4709钢制压力容器焊接规程 JB/T4730.3承压设备无损检测第3部分超声检测 JB/T4730.4承压设备无损检测第4部分磁粉检测 JB/T4730.5承压设备无损检测第5部分渗透检测 JB/T10045.3热切割 气制质量和尺寸偏差 ISO12944-5色漆和清 防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护第5部分：防护漆体系 3设计原则 3.1塔架应在全部设计 前况下，稳定、安金地文撑风轮和机舱（包括发电机和传动系统等部件）.

3.2塔架应具有足够的强度，承受作用在风轮、机舱和塔架上的静载荷和动载荷，满足风力发电机组的 设计寿命.

使其固有频率避开风轮能转频率及叶片通过频率.

3.4应根据安全定载荷局部安全系数和材料局部安全系数及按构件失效后果选取重要性局部 安全系数.

S 正 4设计条件 4.1应给出下列设 a） 设计载荷： b）使用寿命： c）环境条件； d）工作温度.

4.2应给出塔架的下列数 4.2.1塔架分段： 分段应考虑以下因素： a）运输限制； b）生产条件和批量.

4.2.2塔架顶部直径、顶部法兰上的螺栓孔分布和尺寸.

4.2.3塔架底部直径的确定需考虑塔架的强度和经济性，以及运输等条件.

4.2.4门框的尺寸要求：在满足安装作业、维修人员通过及维护物件搬运要求下，尺寸宜小.

门孔处应 具有足够的强度，强度不足处应采用不低于筒体材质性能的材料加强， 5设计要求 5.1塔架计算分析 5.1.1总则 本标准规定的计算及其方法是验收塔架结构的最低依据，计算应以设计条件为基础.

2

ICS 27. 180 F 11 中华人民共和国国家标准 GB/T 18451.2-2012/IEC61400-12-1:2005 代替GB/T18451.2-2003 风力发电机组 功率特性测试 Power performance measurements of electricity producing wind turbines (IEC 61400-12-1:2005 Wind turbines-Part 12-1;Power performance measurements of electricity producing wind turbines，IDT) 2012-05-11发布 2012-10-01实施 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 发布
中华人民共和国 国家标准 风力发电机组功率特性测试 GB/T 18451. 2-2012/IEC 61400-12-1:2005 中国标准出版社出版发行 北京市朝阳区和平里西街甲2号（100013） 北京市西城区三里河北街16号（100045） 网址. spc.net cn 总编室：（010)64275323发行中心：（010)51780235 读者服务部：（010）68523946 中国标准出版社泰皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经铺 开本880×12301/16印张5学数149千字 2012年10月第一版2012年10月第一次印刷 书号：1550661-45512定价66.00元 如有印装差错由本社发行中心调换 ：（010）68510107
GB/T 18451.2-2012/IEC 61400-12-1:2005 目 次 前言 IEC引言 1范. 2规范性引用文件 3术语和定义 1. 4符号和单位 3 5功率特性测试的前期准备 5.1风力发电机组及其电气连接 7 5.2测试场地 7 6测试设备 8 6.1.电功率 8 6.2风速 9 6.3风向 9 6.4空气密度 ....... 9 6.5转速和桨距角 10 6.6叶片状况. 10 6.7风力发电机组控制系统 10 6.8数据采集系统. 10 7测量程序 10 7.1概述.. 10 7.2风力发电机组运行 10 7.3数据收集 10 7.4数据筛 11 7.5数据修正 7.6数据库 11 8导出结果 12 8.1数据标准化. 8.2测量功率曲线的确定 12 8.3年发电量（AEP) 13 8.4功率系数 14 9报告格式 14 附录A（规范性附录）测试场地障碍物评估- 24 附录B（规范性附录） 测试场地地形评估 28 附录C（规范性附录） 附录D（规范性附录） 场地标定 测量不确定度评定 31 附录E（资料性附录） 区间方法确定测量不确定度的理论基础 33
GB/T 18451.2-2012/IEC 61400-12-1;2005 附录F（规范性附录）风杯式风速计的校准程序 49 附录G（规范性附录）测风塔上设备的安装 55 附录H（规范性附录）小型风力发电机组的功率特性测试 62 附录I（规范性附录）风速计分级 64 附录J（资料性附录） 风杯式风速计评估 66 附录K（资料性附录）风速计现场比对 73 参考文献 74
GB/T 18451.2-2012/IEC 61400-12-1:2005 前言 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草.

本标准代替GB/T18451.2-2003风力发电机组功率特性试验".

与GB/T18451.2-2003相 比主要技术变化如下： 修改了标准名称“风力发电机组功率特性测试”； 小量调整了测量扇形区最大测量角度范围； 改写了附录A~附录D，增加了附录F~附录]； -将表1和表2细化为表1~表4； 增加了图4、图5. 本标准使用翻译法等同采用IEC61400-12-1：2005《风力发电机组第12部分：风力发电机组功 率特性测试》 与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国标准有： GB1208-2006电流互感器（IEC60044-1：2003，MOD） 为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改： a）将“IEC61400的本部分"改为本标准； b）保留了IEC61400-12-1，2005的引言，同时增加了本标准的前言.

c）删除了IEC61400-12-1：2005中资料性概述要素（包括封面、目次和前言）； d）在"1范围"中将标准的适用范围另其一行编辑为：本标准适用于类型和容量的并网风力 发电机组， e）将IEC60044-1：1996（仪表用变压器第1部分：电流互感器》，包括修改单1（2000）、修改单2 （2002），用现行IEC60044-1：2003替代； f）将IEC60688；1992《交流电气量转换为模拟或数字量的电气测量变送器），包括修改单1 （1997）、修改单2（2001)，用现行IEC60688：2002替代； g）将IEC61400-2：1996《风力发电机组第2部分：小型风力发电机组设计要求》，用现行 IEC61400-22006榕代； h）将参考标准IEC60186电磁式电压互感器，用现行IEC60044-2：2003替代.

本标准由中国机械工业联合会提出.

本标准由全国风力机械标准化技术委员会（SAC/TC50）归口， 本标准起草单位：中国电力科学研究院、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院等.

本标准主要起草人：秦世耀、王建平、李庆、陈默子、张世惠、薛扬、马晓品、付德义、焦渤.

I

ICS 27.180 DL F22 备案号：J356-2004 中华人民共和国电力行业标准 P DL/T5191-2004 风力发电场项目建设 工程验收规程 Codeofconstructionacceptance onwindpowerplantproject 2004-03-09发布 2004-06-01实施 中华人民共和国国家发展和改革委员会发布
DL/T51912004 目 次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 2 3 总则 3 4 工程验收依据 5 5 工程验收组织机构及职责 5.1 单位工程完工验收领导小组组成及职责 7 5.2 工程整套启动验收委员会组成及职责 7 5.3 工程移交生产验收组组成及职责 9 5.4 工程峻工验收委员会组成及职责 10 5.5工程建设相关单位职责 10 6单位工程完工验收 6.1一般规定 13 6.2 风力发电机组安装工程验收 40 13 6.3 升压站设备安装调试工程验收 16 6.4 场内电力线路工程验收 .20 6.5 中控楼和升压站建筑工程验收 6.6 交通工程验收 7. 工程启动试运验收 24 7.1一般规定 7.2 ：单台机组启动调试试运验收 24 7.3工程整套启动试运验收 25 8 工程移交生产验收 29 6 工程峻工验收 31 I
DL/T5191-2004 附录A（资料性附录） 单位工程完工验收鉴定书 内容与格式 34 附录B（资料性附录） 工程整套启动试运验收鉴定书 内容与格式 ...... 36 附录C（资料性附录） 工程移交生产验收交接书 内容与格式 附录D（资料性附录） 工程峻工验收鉴定书 内容与格式 40 条文说明 43 IⅡ
DL/T5191-2004 前言 为加强风力发电场项目建设工程验收管理工作，规范风力 发电场项目建设工程验收程序，确保风力发电场项目建设工程 质量，根据原国家经贸委电力司的电力[2000]22号文“关于 确认1999年度电力行业标准制、修订计划项目的通知”要求特 制定本规程。

本标准对风力发电场项目建设工程中的单位工程完工、工 程启动试运、工程移交生产及工程峻工四个阶段验收作了较详 细的规定。

本标准的编写参照了火电、水电的相关规程，并力 求全面，便于操作。

本标准的附录A、附录B、附录C和附录D为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国国电集团公司归口并负责解释。

本标准起草单位：浙江风力发电发展有限责任公司。

本标准主要起草人：胡建平、黄训昌、吴金城。

Ⅲ
DL/T5191-2004 1范围 本标准规定了风力发电场项目建设工程中的单位工程完 工、工程启动试运、工程移交生产及工程峻工四个阶段验收。

本标准适用于装机容量5MW及以上的风力发电场项目新 （扩）建工程的验收，5MW以下的风力发电场项目建设工程的 验收可参照执行。

...

ICS 27.180 F19 备案号：37325-2012DL 中华人民共和国电力行业标准 DL/T797-2012 代替DL/T797-2001
风力发电场检修规程
Code on maintenance of wind farm
2012-08-23发布2012-12-01实施
国家能源局发布
DL/T797-2012
目次
前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4总则.2 5检修项目和周期2 6检修基本管理3 7检修全过程管理3 附录A（资料性附录）定期维护参考项目5 附录B（资料性附录）风电机组日常检修单格式10 附录C（资料性附录）风电机组大型部件检修总结报告格式 附录D（资料性附录）风力发电场定期维护总结报告格式12
DL/T797-2012
前言
本标准是根据《国家能源局关于下达2009年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国 能科技（2009）163号文）的要求修订的。

本标准是按照GB/T1.1一2009给出的规则起草的。

本标准对《风力发电场检修规程》（DL/T797一2001）修改的主要内容包括： 修改了标准的适用范围； 在规范性引用文件中，增加了输变电设备的相关标准； 增加了术语和定义； 删除了与《风力发电场安全规程》重复的内容，增加了环境保护和先进工艺、新技术、新方法 的要求； 修改了检修项目的分类，增加了状态检修； 管理；） 用检修全过程管理代替原标准的维护检修和验收，增加了日常检修、大型部件检修和状态检修 的全过程管理； 修改了原标准附录A定期维护参考项目的部分内容，增加了风电机组升压变的定期维护内容； 增加了风电机组日常检修单格式、风电机组大型部件检修总结报告格式和风力发电场定期维护 总结报告格式。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由能源行业风电标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：龙源电力集团股份有限公司、龙源（北京）风电工程技术有限公司。

本标准主要起草人：岳俊红、刘瑞华、王建国、冯江哲、胡鹏、张海涛、王贺、陶刚正。

本标准在执行过程中的意见或建议至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条 一号，100761)。

ⅡI
DL/T797-2012
风力发电场检修规程
1范围 本标准规定了风力发电场检修的技术要求。

本标准适用于并网运行的陆上风力发电场 规范性引用文件 下列文件对于本文用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用其最新版本（包括的修改单）适用于本文件。

DL/T355滤波器及并联电容装置检修导则 DL/T573电万变压器检修导则 DL/T574变分接开关运行维修导则 DL/T724统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 DL/T727感运行检修导则 DL/T741输电线路运行规程 DL/T796发电场安全规程 3术语和定义
G 下列术语和定义适用于本文件。

3.1 故障检修correctivemaintenance 故障检修是指设发生故障或其他失效时进行的检查、隔离和修理等的非计划检修方式。

3.2 大型部件检修large-partsmaintenance 大型部件检修是指风电机组叶片、主轴、齿轮箱、发电机、风电机组升压变等的修理或更换。

3.3 定期维护scheduledmaintenance 定期维护是指根据设备磨损和老化的统计规律，事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备 件及材料等的计划检修方式。

3.4 状态检修condition-basedmaintenance 状态检修是指根据状态监测和故障诊断技术提供的设备状态信息，评估设备的状态，在故障发生前 选择合适的时间进行检修的预知检修方式。

3.5 状态监测condition monitoring 状态监测是指通过对运行中的设备整体或其零部件的技术状态进行监测，以判断其运转是否正 常，有无异常与劣化的征兆，或对异常情况进行跟踪，预测其劣化的趋势，确定其劣化及磨损程度 等行为。

DL/T797-2012 4总则 4.1风力发电场检修应遵循“预防为主，定期维护和状态检修相结合”的原则。

4.2风力发电场检修安全应符合DL/T796要求。

4.3风力发电场检修应在定期维护的基础上，逐步扩大状态检修的比例，最终形成一套融定期维护、 状态检修、故障检修为一体的优化检修模式。

4.4风力发电场应按照有关技术法规、设备的技术文件、同类型机组的检修经验以及设备状态评估结 果等，合理安排设备检修。

4.5风力发电场应在规定的期限内，完成既定的全部检修作业，达到质量目标，保证机组安全、稳定、 经济运行。

4.6风力发电场应制定检修计划和具体实施细则，开展...

ICS 27.180 F 11 DL 备案号：37324-2012 中华人民共和国电力行业标准 DL/T796-2012 代替DL/T796-2001 风力发电场安全规程 Windfarmsafetyprocedures 2012-08-23发布 2012-12-01实施 国家能源局 发布
DL/T796-2012 目次 前言. 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4总则.. 5基本要求 6安装 7调试、检修和维护 8运行安全 9应急处理 附录A（规范性附录）风电场风力发电机组工作票
DL/T796-2012 前 言 本标准是根据《国家能源局关于下达2009年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》 （国能科技（2009）163号文）的安排进行修订的.

本标准是按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2009）给出的规则 编写的.

本标准对《风力发电场安全规程》（DL/T796-2001）进行了以下修订： 新增了作业现场基本要求和机组调试安全、应急处理三部分内容.

调整和补充了总则、人员基本要求、运行安全要求三个章节的部分条款.

将原风电机安装安全措施一章分为：一般规定、塔架安装、机舱安装、叶轮和叶片安装、其 他等五个部分，对这五部分分别进行了规定，并对相关条款进行了补充和调整.

一将原风电机组维护检修安全措施一章改为调试、检修和维护，并分一般规定、调试安全、检 修和维护安全三个部分分别进行了规定，并对相关条款进行了补充和调整.

本标准由中国电力企业联合会提出.

本标准由能源行业风电标准化技术委员会归口.

本标准主要起草单位：龙源电力集团股份有限公司.

本标准主要起草人：张冬平、王松涛、孙海鸿、孙浩、刘科、张石刚、吴吉军.

本标准在执行过程中的意见或建议至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二 条一号，100761）.

Ⅱ
DL/T796-2012 风力发电场安全规程 1范围 本标准规定了风力发电场人员、环境、安全作业的基本要求，风力发电机组安装、调试、检修和 维护的安全要求，以及风力发电机组应急处理的相关安全要求.

本标准适用于陆上并网型风力发电场.

2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件.

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括的修改单）适用于本文件.

GB2894安全标志及其使用导则 GB/T2900.53电工术语风力发电机组 GB/T6096安全带测试方法 GB7000.1灯具第1部分：一般要求与试验 GB18451.1风力发电机组设计要求 GB19155高处作业吊篮 GB/T20319风力发电机组验收规范 GB26164.1电业安全工作规程第1部分：热力和机械 GB26859 电力安全工作规程电力线路部分 GB26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB50016 建筑设计防火规范 GB50140 建筑灭火器配置设计规范 GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范 DL/T572 电力变压器运行规程 DL/T574 变压器分接开关运行维修导则 DL/T587 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T741 架空输电线路运行规程 DL/T 969 变电站运行导则 DL/T5248 履带起重机安全操作规程 DL/T5250 ）汽车起重机安全操作规程 JGJ46施工现场临时用电安全技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准.

3.1 风电场输变电设备electrical transmissionandtransformationequipmentofwind farm 风电场升压站电气设备、集电线路、风力发电机组升压变等.

3.2 坠落悬挂安全带fallarrestsystems 高处作业或登高人员发生坠落时，将坠落人员安全悬挂的安全带.

DL/T796-2012 3.3 飞车runaway 风力发电机组制动系统失效，风轮转速超过允许或额定转速，且机组处于失控状态.

3.4 安全链safetychain 由风力发电机组重要保护元件串联形成，并独立于机组逻辑控制的硬件保护回路.

4总则 4.1风电场安全工作必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强人员安全培训，完善 安全生产条件，严格执行安全技术要求，确保人身和设备安全.

4.2风电场应根据现场实际情况编制自然灾害类、事故灾难类、公共卫生事件类和社会安全事件类等 各类突发事件应急预案，并定期进行演练.

5基本要求 5.1人员基本要求 5.1.1风电场工作人员应没有妨碍工作的病症，患有高血压、恐高症、癫痫、晕厥、心脏病、美尼尔 病、四肢骨关节及运动功能障碍等病症的人员，不应从事风电场的高处作业.

5.1.2风电场工作人员应具备必要的机械、电气、安装知识，熟悉风电场输变电设备、风力发电机组 的工作原理和基本结构，掌握判断一般故障的产生原因及处理方法，掌握监控系统的使用方法.

5.1.3风电场工作人员应掌握坠落悬挂安全带（以下简称“安全带”）、防坠器、安全帽、防护服和工 作鞋等个人防护设备的正确使用方法，具备高处作业、高空逃生及高空救援相关知识和技能，特殊作 业应取得相应特殊作业操作证.

5.1.4风电场工作人员应熟练掌握触电、室息急救法，熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救 常识，学会正确使用消防器材、安全工器具和检修工器具.

5.1.5外单位工作人员应持有相应的职业资格证书，了解和掌握工作范围内的危险因素和防范措施， 并经过考试合格方可开展工作.

5.1.6临时用工人员应进行现场安全教育和培训，应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、 防范措施及事故紧急处理措施后，方可参加指定的工作.

5.2作业现场基本要求 5.2.1风电场配置的安全设施、安全工器具和检修工器具等应检验合格且符合国家或行业标准的规 定：风电场安全标志标识应符合GB2894的规定.

5.2.2风力发电机组底部应设置“未经允许、禁止入内”标示牌；基础附近应增设“请勿靠近，当心 落物”、“雷雨天气，禁止靠近”警示牌；塔架爬梯旁应设置“必须系安全带”、“必须戴安全帽”、“必 须穿防护鞋”指令标识：36V及以上带电设备应在醒目位置设置“当心触电”标识.

5.2.3风力发电机组内无防护罩的旋转部件应粘贴“禁止踩踏”标识：机组内易发生机械卷入、轧 压、碾压、剪切等机械伤害的作业地点应设置“当心机械伤人”标识；机组内安全绳固定点、高空应 急逃生定位点、机舱和部件起吊点应清晰标明：塔架平台、机舱的顶部和机舱的底部壳体、导流罩等 作业人员工作时站立的承台等应标明最大承受重量.

5.2.4风电场场区各主要路口及危险路段内应设立相应的交通安全标志和防护设施.

5.2.5塔架内照明设施应满足现场工作需要，照明灯具选用应符合GB7000.1的规定，灯具的安装应 符合GB50016的要求.

5.2.6机舱和塔架底部平台应配置灭火器，灭火器配置应符合GB50140的规定.

5.2.7风电场现场作业使用交通运输工具上应配备急救箱、应急灯、缓降器等应急用品，并定期检 2

施工方案没有关系，采用何种施工方法、施工方案来完成实体的施工由投标方决定。

实体的 内容是不能做修改或补充的。

24由于项目特征描述不够准确或发生了变化而引起综合单价有了变化，应如何调整？

答：项目特征描述不准确发生在招标阶段，投标人可在招标答疑和投标前及时提出：发生在 结算阶段，合同有约定的，按合同约定执行：合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条规 定执行。

25执行工程量清单，是否还有独立费的概念？

答：执行工程量清单后，不应再有独立费的概念。

原计价行为中，发包方常常将土方、铝合 金门窗、外墙涂料等单独分包出去，并以独立费列项，逃避规费，是建筑市场不规范的表现。

采用工程量清单，企业自主报价，发包方不应分解工程，对于图纸不准确的、甲供材料价格 不明确的，可以暂估价、量列入，不应以独立费列项。

26若甲方提供的工程量清单漏项，且招标要求包干价，乙方报价是否应补充，若没补充， 甲方是否会认为该漏项费用已计入其他项目。

答：应按招标文件要求包干的范围来定。

（1）如果包干范围仅就甲方提供的工程量清单而言，出现漏项属于甲方提供的工程量清单 漏项，应由甲方负责并补充计入相应费用。

（2）如果包干范围是指完成该项目，出现漏项乙方应及时提出，并与甲方协商计入相应费 用。

27可以在招标文件内只列合同范本，具体条款再在中标后由业主与中标人签订吗？

答：不可以，工程量清单要求与合同配套，明确合同的计价方式，才能做出投标决策。

如在 招标文件内只列合同范本，具体条款再在中标后由业主与中标人签订，这样的招标文件是不 完善的，是违反招标法的，投标人的风险明显大于业主，应将合同范本中的专用条款具体化 列入招标文件。

建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》也是要求把具体 条款（即专用条款）列入招标文件。

28费用计算规则中，不可竞争费用包括哪些？

答：费用计算规则中，不可竞争费用包括以下几种： （1）现场安全文明施工措施费： (2）工程定额测定费： (3）安全生产监督费： （4）建筑管理费： （5）劳动保险费： (6）税金： （7）有权部门批准的其他不可竞争费用。

29投标人在报价时，总报价中是否应包括其他项 目 答：根据《计价规范》4.0.2条规定，总报价应包括其他项目费。

所以投标人在报价时，总 报价应填报其他项目费。

30高层建筑增加费应在清单报价中如何考虑？

答：高层建筑增加费中的人工降效在分部分项工程及措施项目的综合单价中考虑，人工降效 系数土建部分同单独装饰工程。

机械降效在措施项目中的垂直运输费中考虑。

高压水泵摊销 和垃圾管道摊销费单独列入措施项目中。

...

【干货】走好造价人的第一步，以后早下班2小时 造价人第一步-一识图，你会了吗？

施工图纸是建造房屋的依据，是“工程的语言”，它明确规定了要建造一幢什么样的建筑， 并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求.

除了较多地接触本工种的图纸外，有时还要结合整个工程图纸看图，才能交圈配合，不出差 错.

为此必须学会识图方法，才能收到事半功倍的效果.

以下是一些基本的识图方法： 一、理清顺序 循序渐进拿到一份图纸后，先看什么图，后看什么图，应该有主有次，一般是按如下顺序进 行： ①首先仔细阅读设计说明：了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注 意事项以及一些特殊的技术要求，在思想上形成一个初步印象： ②接着要看平面图：了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸，各种房间的安排和交通 布置，以及门窗位置，对建筑物形成一个平面概念，为看立面图、剖面图打好基础： ③看立面图：以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化，以及门窗、外装饰的要求等： ④看剖面图：以大体了解剖面部分的各部位标高变化和室内情况： ③最后看结构图：以了解平面图、立面图、剖面图等建筑图与结构图之间的关系，加深对整 个工程的理解： ③另外，详细阅读所指的大样图或节点图：必须根据平面图、立面图、剖面图等中的索引符 号，详细阅读所指的大样图或节点图，做到粗细结合，大小交圈.

只有循序渐进，才能理解设计意图，看懂设计图纸，也就是说一般应做到“先看说明后看图： 顺序最好为平、立、剖：查对节点和大样：建筑结构对照读”，这样才能收到事半功倍的效 果.

二、记住尺寸 建筑工程虽然各式各样，但都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和效果.

俗话 说：“没有规矩，不成方圆”，图上如果没有长、宽、高、直径等具体尺寸，施工人员就没法 按图施工.

但是图纸上的尺寸很多，作为具体的和操作人员来说，不需要，也不可能将图上的尺寸 都记住.

但是，对建筑物的一些主要尺寸，主要构配件的规格、型号、位置、数量等，则是 必须牢牢记住的.

这样可以加深对设计图纸的理解，有利于施工操作，减少或避免施工错误.

一般来说，作为要牢记以下一些尺寸：开间进深要记牢，长宽尺寸莫忘掉：纵横轴线心中记， 层高总高很重要：结构尺寸要记住，构件型号别错了：基础尺寸是关键，结构强度不能少： 梁柱断面记牢靠，门窗洞口要留好.

三、弄清关系 者图时必须弄清每张图纸之间的相互关系.

因为一张图纸无法详细表达一项工程各部位的具 体尺寸、做法和要求.

必须用很多张图纸，从不同的方面表达某一个部位的做法和要求，这 些不同部位的做法和要求，就是一个完整的建筑物的全貌.

所以在一份施工图纸的各张图纸 之间，都有着密切的联系.

在看图时，必须以平面图中的轴线编号、位置为基准，做到：“手中有图纸，心中有轴线， 千头又万绪，处处不离线”.

这就是的基本基础以及标准.

图纸之间的主要关系，一般来说主要是：轴线是基准，编号要相吻：标高要交圈，高低要相 等：剖面看位置，详图详索引：如用标准图，引出线标明：要求和做法，快把说明拿：土建 和安装，对清润、沟、槽：材料和标准，有关图中查：建筑和结构，前后要对照.

所以弄清各张图纸之间的关系，是看图的重要环节，是发现问题、减少或避免差错的基本措 施.

四、抓住关键 在看施工图时，作为必须抓住每张图纸中的关键，只有掌握住关键，才能抓住要害，少出差 错，一般应抓住以下几个方面： ①平面图中的关键：在施工中常出现的一些差错有一定的共性.

如“门是里开外开，轴线是 正中偏中，朝向是东南西北，墙厚是一砖几砖”，门在平面图中有开启方向，而窗则没有开 启方向，必须查大样图才能确定.

轴线在墙上是正中还是偏中，哪一层是正中，哪一层是偏 中，必须弄清，才不会造成轴线错误：以免错把的轴线都当成中线.

房屋的朝向必须弄 清楚，图上有指北针的以指北针为准，无指北针的以总平面图和总说明上的朝向为准.

一般 建筑物的平面图中，应符合上北下南、左西右东的规律.

对在每一轴线、每一部位的墙厚也 要仔细查对清楚，如哪道墙是一砖，哪道墙是半砖厚，绝对不能弄错.

②在立面图中，必须掌握门窗洞口的标高尺寸，以便在立皮数杆和预留窗台时不致发生错误.

③在剖面图中，主要应掌握楼层标高、屋顶标高.

有的还要通过剖面图掌握室内洞口、内门 标高、楼地面做法、屋面保温和防水做法等.

④在结构图中，主要应掌握基础、墙、梁、柱、板、屋盖系统的设计要求、具体尺寸、位置、 相互间的衔接关系以及所用的材料等.

五、了解特点 工业建筑要满足各种不同的生产工艺要求，在设计与施工中就各有不同的特点.

如酸处理车 间，对墙面、地面等有耐酸要求，就要采取不同的处理方法：精密仪表车间，对门窗、墙壁 有不同的防尘、恒温、恒湿要求.

民用建筑由于使用功能不同，也有不同的特点.

如对影剧 院，由于对声学有特殊要求，故在顶棚、墙面有不同的处理方法和技术要求.

因此在熟悉每 一份施工图纸时，必须了解该项工程的特点和要求，包括以下几方面： ①地基基础的处理方案和要求达到的技术标准： ②对特殊部位的处理要求： ③对材料的质量标准或对特殊材料的技术要求： ④需注意或容易出问题的部位： 新工艺、新结构、新材料等的特殊施工工艺： ③设计中提出的一些技术指标和特殊要求： 在结构上的关键部位： @室内外装修的要求和材料.

只有了解一个工程项目的特点，才能更好地、全面地理解设计图纸，保证工程的特殊需要.

六、图表对照一份完整的施工图纸
除了包括各种图纸外，还包括各种表格，这些表格具体归纳了各分项工程的做法、尺寸、规 格、型号，是施工图纸的组成部分.

在施工图纸中常见的表有以下一些.

①室内、外做法表主要说明室内外各部分的具体做法，如室外勒脚怎样做，某房间的地面 怎样做等.

②门、窗表表明一幢建筑全部所需的门、窗型号，高宽尺寸（或洞口尺寸），以及各种型号 门、窗的需用数量.

③构件表根据工程所需的梁、柱、板的编号、名称，列出各类构件的规格、尺寸、型号、需 要数量.

④钢筋表在各种钢筋混凝土梁、柱、板、基础等结构中，所需钢筋的品种、直径、规格、 尺寸、形状、根数和重量.

在看施工图时，最好先将自己看图时理解到的各种数据，与有关表中的数据进行核对，如完 全一致，证明图纸及理解均无错误，如发现型号不对、规格不符、数量不等时，应再次认真 核对，进一步加深理解，提高对设计图纸的认识，同时也能及时发现图、表中的错误.

七、一丝不苟看图纸 必须认真、仔细、一丝不苟.

对施工图中的每个数据、尺寸，每个图例、符号，每条文字说 明，都不能随意放过.

对图纸中表述不清或尺寸短缺的部分，绝不能凭自己的想象、估计、 猜测来施工，否则就会差之毫厘，失之千里.

另外，一份比较复杂的设计图纸，常常是由若干专业设计人员共同完成的，由于种种原因， 在尺寸上可能出现某些矛盾.

如总尺寸与细部尺寸不符：大样、小样尺寸两样：建筑图上的 墙、梁位置与结构图错位：总标高或楼层标高与细部或结构图中的标注不符等.

还可能由于 设计人员的疏忽：工程施工课堂，出现某些漏标、漏注部位.

因此施工人员在看图时必须一 丝不苟，才能发现此类问题，然后与设计人员共同解决，避免错误的发生.

八、三个结合 在学习土建施工图时，必须注意结合学习其他专业图纸，才能全面地、正确地了解工程的全 貌.

尤其是对大型工程，有总平面布置图，有土方平衡图，有水、暖、电、卫生设备安装图， 有设备基础施工图，有室内外的管道、管沟、电缆图等.

这些各个专业的图纸，组成了一个 工程项目完整的总体.

这些专业图纸之间必须互相呼应，相辅相成.

因此，在看土建图时要 注意做到三个结合.

①建筑与结构结合即在看建筑图时，必须与结构图互相对照着看图.

②室内与室外结合在看单位工程施工图时，必须相应地看总平面图，了解本工程在建筑区 域内的具体位置、方向、环境以及绝对高程：同时要了解室外各种管线布置情况，以及对本 工程在施工中的影响，了解现场的防洪排水问题应如何处理等.

③土建与安装结合在看土建图时，必须结合看本工程的安装图，一定要做到：预留洞、预 留槽，弄清位置和大小，施工当中要留好：预埋件、预埋管，规格数量核对好，及时安上别 忘掉.

就是要求在看土建图时，一定要注意各种管、沟的进口、位置、大小、标高与安装图 是否交圈：设备预留洞口要多大，留在什么部位，哪些地方要预理铁件或预理管等.

九、掌握技巧 若图纸和从事其他操作一样，除了熟练以外，还有技巧问题，看图的技巧因人而异，各不相 同，现介绍几点.

①随看随记看图时，应随手记下主要部位的做法和尺寸，记下需要解决的间题，并逐张看，
逐张记，逐个解决疑难问题，以加深印象.

②先粗后细先将全部图纸粗看一遍，大体形成一个整体概念，然后再逐张细看2~3遍.

细看时，主要是了解详细的做法，逐个解决粗看中提出的一些疑问，从而加深理解，加深记 忆.

③反复对照，找出规律对图纸大体看过一遍后，再将有关图纸摆在一起，反复对照，找出内 在的规律和联系，从而巩固对图纸的理解.

④图上标注，加强记忆为了看图方便，加深记忆，可把某些图纸上的尺寸、说明、型号等 标注到常用图纸上，如标注到平面图上等.

这样可以加深记忆，有利于发现问题.

十、形成整体概念 通过以上几个步骤的学习，对拟建工程就可以形成一个整体概念，对建筑物的特点、形状、 尺寸、布置和要求已十分清楚.

有了这个整体概念，在施工中就胸有成竹，可减少或避免错 误.

因此，在学习图纸时，绝不能只看单张不看整体，就忙于开工.

只有对建筑物形成了一个整 体概念，才可以加深对工程的记忆和理解.

【干货】工程审计需提供哪些资料清单？

这些都是重中之重 一、资料组成 （一）工程管理前期资料文件 1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）； 2、招标答疑纪要、招标标底； 3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件 等： 4、承包方的投标文件：（商务标、技术标及相关承诺等） （二）工程管理过程资料 1、施工图设计技术交底； 2、图纸会审答疑记录 3、经批准的施工组织设计（或施工方案） 4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录； 5、设计变更单、现场签证单、工作联系函； 6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令： 7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等） 8、其他有关影响工程造价、工期等资料： （三）工程档案资料 1、工程峻工图及设计图纸的电子版本； 2、工程峻工资料： （四）工程结算资料 1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）； 2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）： 二、结算资料的具体要求 1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分， 包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等：第二部分以现场签证、 工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分.

上述两部分不应有重复列项的内容，用电 脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使 用软件.

使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价 分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量.

2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组 成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现 场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算.

用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘.

3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发 包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同 文件列出总目录顺序整理装订成册.

4、峻工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及相关人员签字.

经发包人、 设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包 人施工指令等内容均应反映在相应的峻工图上.

对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计 变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑：对未在竣工图纸上反映的事
实变更，结算时发包人有权做出调整.

招标时使用的施工图纸应有发包人认可.

5、峻工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料.

具体包括工程质量验收评 定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽 工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等.

竣工资料要求监理单位和发包人在确认 表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致.

整理装 订成册的峻工资料需要编制总目录，并在每一页下方统一编号，以便于查找.

6、图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参 加人员签字及会审单位盖章确认.

7、设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册.

设计变更 单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行 施工的签认意见和单位盖章确认.

8、工程洽谈商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后再每一页下方 统一编号，以便于查找.

工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章 确认.

9、监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的先后 整理装订成册，然后再每一页的下方统一编号.

监理工程师通知要求有监理单位和发包人相 关人员的签字和单位盖章确认.

10、会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会议纪要等.

要求根据会议纪要 的时间先后整理装订成册，然后再每一页的下方统一编号.

会议纪要要求有参与会议的各方 代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认.

11、现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后再每一页的下方统一 编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位盖章确认， 并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认.

12、施工单位投标书：应提供技术标、经济标，包括预算书及电子盘（清单计价必须提供软 件电子盘和Excel电子盘）、承诺书.

13、招标文件（含工程量清单）、招标答疑纪要：招标文件、工程量清单、招标答疑纪要应 由发包人盖章、有必要还应土工标底（或预算控制价）的组成明细.

14、开工报告、峻工报告及工期延期联系单：需填写具体开工、竣工时间、内容及甲乙双方 负责人签字盖章认可.

15、其他结算资料：凡上述未提及而在结算审核中需要的资料均需提供，例如：施工日记、 地质勘察报告、非常用的标准图集、应由施工单位出的而由建设单位支付的费用证明如甲方 代缴施工水电费票据、淤泥排放费证明等.

【干货】50个工程规划中的低成本小跨门 1.如果规划对车位数量有严格的规定，可改全地下停车为半地下停车，因为后者施工成本 低、采光好、更便于管理.

如果能利用地势的天然高差做半地下停车场则更好.

2.可能的话，尽量采用地面停车.

特别是Townhouse或小别墅项目，如果一味地追求室内 或独立车库，必将增加销售面积，也就失去了项目的本性定位，增加了消费者的购房支出.

将车辆停在树本掩映下的入口广场或窗下，客户也能接受.

3.可以利用项目的红线退距当作地面停车场，给客户以更多地、不同层次的消费选择.

过 于追求“人车分流”、甚至走火入魔地为了追求“人车分流”而将社区立交化，必定增加生 产成本，也就相应地增加了消费者的购置成本和生活成本，也不符合未来社区的发展趋势.

4.尽量降低停车库层高，层高2.2米以下不计建筑面积，也就不缴纳相应的税费.

5.对于中小城市的中档楼盘来说，其客户的私车拥有率较低，因而车辆往往成为炫耀的物 品，站在阳台上俯视爱车，就象看自己的孩子在楼下玩，十分满足、惬意.

因此，地面停车 比地下停车更受消费者欢迎.

6.水景社区的水岸，如果采用硬而高的岸堤，则只能临水而不能亲水，甚至更不安全，最 好米用自然坡.

7.减小人行道宽度，因为弯而窄的人行道更具关感，人行道不要安砌立沿石，采用红砖或 片石平面安砌，让草自然地向人行道延伸，更具品位.

8.拙劣的雕塑或小品经不起长久的欣赏，不如用秋千、单杠等参与性健身器材代替.

秋干 和末马对所用人都是童年美好的回忆.

9.多种树、少植草：树木的绿化作用和养护成本都是草坪所无法比的.

10.人工水池尽量要浅：因为地下水资源是珍贵的，政府也是不允许开采的.

而在没有中水 的情况下，使用自来水肯定不是长久之计.

在北方，浅水池除了夏天赏水外，冬天还可观石 或作为溜冰场.

11.减小空旷的大广场，增加楼间的庭院绿地：因为人们更喜欢在楼根下或树荫下玩乐，更 喜欢庭院绿地.

想一想平房的生活和院子里的树、房前的花就了然了.

12.一楼设计“私家”庭院：打开倒门进入小院子，类似别墅生活，既好卖又能提高价位.

13.进深较大的多拼型Townhouse，可在楼梯间上方采用屋顶直接采光，成本增加不了多少， 却是很大的卖点.

14.通常，多层住宅两端有山墙的的房子因噪音或日晒等原因不太好卖.

可以将靠近山墙的
卫生间的窗子开大，增加直接采光面积，能提高卫生间的档次，有利于销售，还可丰富外立 面.

15.外墙砖可用电脑进行不同颜色和图案的组合拼图，然后要求施工单位照图施工即可.

同 样的花费，而效果可能大相径庭.

16.复式房屋的客厅部分，可设计两层挑空：既可降低所减计面积的税费、出让金等，又能 增加卖点.

17.多层的办公物业也要尽量用电梯：电梯能增加物业的档次，提高售价，减小楼梯面积.

如果不设电梯，单楼梯间的装饰费用可能抵得上一部电梯的费用.

18.允许的话，用实体围墙代替铸铁栏杆式围墙：实体围墙费用低，面且给人以安全、高档、 神秘感，更受有"大院情节"的人的欢迎.

19.户型设计要做到干湿分离，以使于管道并用，可减少建安成本.

20.智能化报警系统的误报率很高，而且越多越“智能”误报率越高.

因为一只宠物猫就可 能造成误报，因此可增加人工巡逻，只安装基本的报警系统即可.

21.电话插座最好三个，分别在客厅、主卧、卫生间.

一个小细节就是一个大卖点.

22.调查显示，人们对书房的关注程度已大于餐厅.

因此，在面积允许的情况下，最好设计 有书房.

当然书房一定要大，但最好能观景，以便于休息.

23.主卧不要太大（开间不低于3.6米，最好3.9米：开间进深比1：2左右），但功能要 多，如可设步入式衣幅间、卫生间、化装间等三小间.

24.客厅不要太大，但利用率要高、开间要宽，更要有足够的供视听电器、落地灯、空调等 使用的各类插座，面且位置要合适： 25.非直线型板楼的梯形空间可当作客厅，既可突破传统的矩形空间，做成曲线或梯形客厅， 又可利用丰富的空间设计出家庭吧.

26．佣人房不宜太大，要尽量靠近厨房，以使于主佣分道.

27.眼晴是心灵的窗子，窗子是房子的眼睛.

眼晴之关不在大，但额色、式样一定要设计好.

例如，改平窗台为飘窗台，由于窗未落地，不计面积，但室内空间却增大了，视野也增大了， 还可摆放花草等东西.

费用增加不了多少，却是大大的卖点.

28.绿化用树可在郊区旷野上、山上或农村寻找购买树型好的、有观赏价值的成品树，别自 已种.

因为十年树木的花费更高，绿化效果也不如前者.

29.销售就象唱歌，一个声调是不行的，也要有高音、低音.

因此，销售节奏一定要把握好，
要有高低潮，从而减少销售费用和期间费用，而促销效果更好.

30.社区会所90%以上经营不善，因此要进可能地不做或少做会所.

即使必须要做，一定要 进行差异性功能设计，即与社区周边的设施要有差异性，不要重复雷同.

31.规模小的社区最好不要配套游泳池，因为游泳池维护费用太高，使用率普遍较低.

面且， 竞争楼盘如果有更大的游泳池就更运尬了.

32.规模小的社区最好不要配套幼儿园、学校等，因为师资、生源难有长期保障.

可与其它 学校甚至贵族学校联建，将本社区的生源作为资源换取入学优惠，远比自已建设一所要划算 得多.

33.阳台要一步到位，不致于凌乱搭设，又能增加销售面积.

34.阁楼一定要匠心设计，要将设计合理的样板空间充分展示给客户，而不是简单的宣传“买 一送一” 35.屋顶瓦的色彩要与社区风格相一致，不宜太刺眼：价格不一定越贵越好，但要确保施工 质量.

36.慎设阳台外花槽：北方风沙大，冬天冷，居民很少在阳台外花槽内养花，而且浇花的水 易沿墙面流下，污染墙面，影响整体的关观.

37.广告的诉求目的要明确：广告要达到预期效果，必须要有明确的主题和实实在在的、消 费者所能者得见的实惠，才能效果好：否则，还不如不做.

38.施工路牌要统一规划、统一设计、统一施工，费用由施工单位承担（作为承揽工程的条 件之一）.

39.严格控制建筑模型的制作：一定要选择一家品牌制作单位：一分前一分货，尽量选用进 口模型材料：在单价确定后，一定要要求制作单位精心制作，而且要有至少三个月的质量保 证期.

40.对变更工程量采用会鉴制：传统的"一条龙"签证制，其实是谁都可以将责任推脱掉，而 会签制是工地代表、监理单位、施工单位、工程造价人员四方会签、能最大程度地避免.

41.围墙尽量一步到位：一步到位的围墙有利于前期的楼盘包装，给客户以信心，还能减少 多次拆砌的费用，只要好参观入口和施工入口即可.

至少沿着主干路的一面围墙要一步到位.

42.墙外绿化和样板区绿化要一步到位，既有利于楼盘包装，也可减少二次浪费.

43.利用配套的会所、超市或营业网点作为售楼处，既显得气派有实力，又避免了因临时搭 建再拆除的浪费.

44.供客户参观的社区道路宜一步到位，将参观区和施工区隔开，给客户以整洁有序的感觉， 又可避免安全事故.

45.在厨房设计专用冰箱机位，与厨房整体设计，以便于取物：洗衣机位设于生活阳台，使 用便利：滚筒式洗衣机、前开门洗衣机可放在厨房操作台下，也与厨房整体设计，管线连接 比较方便.

46.景观绿化要有层次：草坪、低灌木、高灌木、低乔木、高乔本高低有序，既有层次，又 显自然.

47.广告要请专业广告公司设计：看似多花了点儿设计费，面广告效果要好的多.

48.要要求广告公司设计A、B、C三稿，因为同样的设计费用，却能择优刊登.

49.要选择目标客户习惯阅读的版面，而不是选最贵的版面.

50.L型厨房最佳：面积不大（1.8×3米净尺寸），利用率较高，最适合一人作饭的“家庭 分工”

└── 2024年消防月活动展板海报挂图宣传栏折页预览图
├── 编号01.jpg
├── 编号02.jpg
├── 编号03.jpg
├── 编号04.jpg
├── 编号05.jpg
├── 编号06.jpg
├── 编号07.jpg
├── 编号08.jpg
├── 编号09.jpg
├── 编号10.jpg
├── 编号11.jpg
├── 编号12.jpg
├── 编号13.jpg
├── 编号14.jpg
├── 编号15.jpg
├── 编号16.jpg
├── 编号17.jpg
├── 编号18.jpg
├── 编号19.jpg
├── 编号20.jpg
├── 编号21.png
├── 编号22.jpg
├── 编号23-1.jpg
├── 编号23-2.jpg
├── 编号24.jpg
├── 编号25.jpg
├── 编号27.jpg
├── 编号28.jpg
├── 编号29.jpg
└── 编号30.jpg

【小知识】预付款、进度款、结算款：工程 款支付管理流程你都清楚吗？

项目工程进度款和结算管理办法 1.目的 理清流程，确保承建商和监理公司按照本工程有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、 流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报，确保工程款及时支付，保障工程顺利进展.

督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率.

2.适用范围 本工程各承建商在工程项目建造和交付维修全过程.

3.术语和定义 工程进度款：指各承建商按照合同条款，按月或按进度形象节点对已完工程和进行的工程进 度申报款.

工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过政府相关职能部门竣工验 收后，按照合同总价款、变更签证增减款项，水电费扣除款项、其他奖罚款项、甲供材料款 项等进行结算申报的工程剩余款项.

4.原则 多级审核原则：承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章 后，报监理公司和审计单位审核，双方审核后，提交业主审核，进入业主审核和支付流程， 承建商和监理、审计单位对其提交的数据和审核结果负责.

时效性原则：各承建商必须在每月25日提交进度款申请给监理公司审核，监理、审计公司 必须在7天内审核完毕，提交业主审核.

承建商应及时申报、同时做好收发文记录，监理应 及时审批并转交审计公司，如每月30日，进度款申请书没有到业主方处，业主将暂停支付 该月工程进度款，顺延到下月工程款中支付.

准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提 交资金计划，同时监理应认真审核.

表格统一原则：工程款申报需按照代建公司制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误， 自行承担工程款拖延支付的责任.

完整性原则：工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、封面、 编制说明、预算清单、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单.

一份完整的工程结算 申报资料包括：验收证明、峻工图、申请报告、结算对帐单、结算封面、目录、工程量及单 价表（合同内）、工程量及单价表（合同外）、已审核完成的签证单、甲供材料应供量计算书 及超供/节约材料价款计算书、水电费、总包管理费、奖罚单、扣款单等往来款项计算书.

结算款付款申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图预（结）算 书、峻工结算造价协议清单、结算对帐单.

流程 工程进度款申报： 承建商每月25日按照甲方规定格式上报监理公司（一式四份） 监理、代建公司在7天内依次审批完成转交业主 报业主项目部审批进入业主审批流程（15个工作日内） 承建商提交工程发票给项目资料管理员（2个工作日内）
项目资料管理员负责备齐付款资料，填报付款申请，进入付款审批程序 付款 01工程结算流程 1.承建商按照合同规定完成履约，并报项目管理部、监理等验收，取得验收合格证明：并按 合同规定向甲方移交峻工存档或备案资料.

2.峻工完工一个月内，承建商汇总结算资料：①验收证明：②峻工图：③补充预算（附签证、 变更原件、工程量计算书）：④甲供材料应供量计算书及超供/节约材料款计算书：水电费、 总包管理费、奖罚单、扣款等往来款项计算：结算对帐单：结算申请书 3.进入业主审批程序.

02工程进度款的一般支付流程 1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请.

付款申请许包含付款事由（合 同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需 在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章.

付款申请表可使用施工单位制式 表格.

2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核， 同时送报工程费付款审核表.

3.请款单位将付款申请材料送到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见， 公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款 审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师 审核.

4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意 见及签字后，报公司工程总监签署意见.

5.付款申请材料连同上述签审意见一同递交公司常务副总经理.

常务副总审核后给出支付意 见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务 总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签.

6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批.

审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审 核无误后予以支付，同时报公司董事会备案.

7.如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签 批工程进度款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续.

03工程结算款的一般支付流程 1.施工单位根据峻工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请.

付款申请须包含双方 确认的工程预算、材科计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、 整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单.

付款申请表可使用施工单位制式表格.

2.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意 见.

公司提供统一内部使用的工程结算款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该 付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工 程师审核.

3.公司专业工程师、公司工程总监、使用部门对相关项目进行确认，并由公司成本控制部会 同公司财务部门复核各项费用：相关手续都以正式文件或表格的形式予以确认后，报常
务副总经理和财务总监（或公司内部特别指定的财务负责人）进行会签.

4.常务副总经理和财务总监（或公司内部特别指定的财务负责人）对相关文件复核后，报公 司总经理最终审批.

审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务 部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司备案.

5.如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签 批工程结算款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续.

04工程预付款的一般支付流程 工程预付款由公司专业工程师根据合同药定，直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书 办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备 案.

05工程材料、设备采购款的一般支付流程 1.工程材料、设备采购合同的付款过程划分为预付款、进度款和结算款（含保修款）三个阶 段，各阶段付款均需严格按照合同条件执行.

2.预付款支付由专业工程师根据合同约定直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书办 理支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备案.

3.进度款支付需由材料、设备供货方提出付款申请，并附上前批次货到验收合格资料及本批 次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等.

若是货到付款的，必须有本批次到货的验 收资料.

具体流程参见工程进度款支付.

当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过 原合同约定时，公司成本控制部需把合同变动情况及时报告公司管理层，由公司管理层审核 决定实际支付额度.

4.结算款支付前供货方需提供结算清单，并由公司专业工程师、成本控制部和财务部组织对 实际到货情况与结算清单及合同的核对，在货物验收部门与使用部门对货物数量、质量情况 认可后，方可办理结算手续，具体流程参见工程结算款支付.

5.如因工程紧急需要，或者公司总经理有特别安排的，可不依照上述流程，由总经理直接签 批工程材料、设备采购款付款申请，财务部门按照总经理批示具体办理付款手续.

06零星工程付款的管理流程 现场工程项目管理应避免出现零星工程付款的情况，当确实无法避免的时候应首先考虑签署 合同，并履行公司合同管理制度办理相关手续，如果因为特殊原因无法签署合同可办理工程 签证，并按公司签证管理办法办理审批手续.

【干货】老师傅的工程结算对量经验分享！

*一、构造柱 大家一看到图纸上的构造柱三个字就立马出来一个概念，这是二次结构，其实不然，关于工 程中的构造柱要分两种情况进行列项和计价.

1.结构性构造柱 这种构造柱是在结构平面图中直接表示出来的，它的施工工艺和框架柱完全相同，不同的只 是截面小一点面已，它也是和主体结构同步进行的，之所以称之为构造柱是因为它的配筋不 是通过受力计算来配筋的，而是按照规范要求的节点措施来配筋的，它也是先四边支模浇捣 混凝土的，如果有局部与后期的砌体连接的，同样需要在浇捣混凝土时预留预埋钢筋或后期 采用植筋的.

除了名称以外，属性和施工工艺都是和框架柱一模一样的.

此构造柱在计算工程量时， 不能按构造柱分类，计价时也不能按构造柱列项，工程量要并入框架柱里计价，或者根据断 面周长单独列项套框架柱子目进行计价.

审计时，对一些没有现场施工经验的年轻人要进行施工工艺的解释和说服，一般从事审计的 人，虽然不懂施工工艺，没有在施工现场呆过，但都是受过高等教育的或有过名师指导过的， 通过解释说服，大多数审计人员都是能接受施工单位的理由的.

有必要时可以提供监理签字 的证明资料.

确认现场施工工艺.

此类型的构造柱多数出现在悬挑阳台的端头，还有分户墙 出外墙的悬挑墙端部，也就是孤墙的端头.

2.砌体构造柱 这种构造柱在结构图中是不用图例表示的，一般都是在结构施工说明里用文字描述的方式表 现的，它的施工工艺是先砌墙后立模板浇筑混凝土的，这种构造柱没有什么需要解释的，直 接计算其工程量，套构造柱子目进行计价就可以了.

但我们多年的对账经验，很多审计要求提供二次结构的平面布置图且需要原对应的设计院人 员签字认可，否则，有些砌体位置是否存在构造柱是容易发生争议的，由于对账双方所处的 位置不同，观点当然就不一样了，所以，提醒广大造价人员，一定要催促施工技术负责人， 办理二次结构的施工平面图让设计人员签字认可，避免最后结算造成不必要的麻烦.

二、防水导墙 这个构件大家都知道的，就是厨房卫生间墙下的防水反梁，也有人称之为防水堰，还有有习 惯称之为翻边，各地的口语叫法不同，但原理都是一样的，都是为了阻止室内水源通过砌体 流向室外的.

这个构件如何正确的进行列项和计价，也要分两种情况.

第一种 常规的施工工艺是在楼层现浇板完成以后，在砌体进行施工之前，在已经完成的现浇板上砌 体位置进行清洗后立模板，浇筑素混凝土，这种施工工艺就是圈梁的施工方法，无可争议， 工程量按圈梁计算列项，套圈梁子目进行计价.

第二种 很多图纸设计时考虑构件的整体性，在图纸中明确规定，厨房卫生间的防水导墙要和现浇板 同时浇捣混凝土，这个要求就需要在现浇板施工时，采用吊模板的施工工艺，也就是日常说 的反梁施工工艺，此时的混凝土是和现浇板相同的，也是和现浇板同步完成的，所以工程量 计算要归入有梁板子目进行计价.

其他
有人认为，这个防水导墙是在墙下面，只是截面矮了一点，认为应该按混凝土墙列项计价， 砌体砌筑在混凝土反梁或者防水导墙上，他们组成了混合墙，也就是下面按混凝土墙计算， 上面按砌体墙计算.

个人认为，这个是绝对不合理，但至今也没有合法的解释，我总结的两 种情况是根据现场施工工艺来列项和计价的，也是能够让审计接受的两种情况.

*三、植筋 目前各项目可以说100%的都是采用植筋技术进行砌体施工的，但作为预算员如果对现场的 植筋进行计价呢，根据现场情况也要分两种情况进行结算计价 第一种情况 图纸完全按图施工时，施工单位为了施工方便，提高模板拆除利用率，在浇捣混凝土时不进 行事前预埋，在模板拆除后，进行砌体砌筑之前，在混凝土柱梁内进行植筋的，此种施工工 艺是不能计算工程量和计价结算的，这部分费用包含在砌体加固的费用里了，砌体加固是要 单独列项计价的.

现实施工中，如果采用规范规定的预留预理钢筋，在模板拆除时，要增加不少人工，且模板 容易损坏，采用植筋就可以很轻松的拆除模板，而且模板不容易损坏，大大提高了模板的使 用率了， 第二种情况 柱梁板等主体构件已经完成，因为甲方要求或设计变更，需要在已经完成的柱梁板上增加混 凝土构件，此时，只能在原来的柱梁板上进行植筋，才能保证增加的构件和原有构件保持整 体性，这种情况不是施工单位改变或优化施工工艺造成的工作量，而是由甲方或者设计变更 造成的工程量，增加构件引起的植筋可以单独列项进行计价的，但需要注意的是，设计 变更仅仅说明在什么位置增加什么构件，并没有说明具体的施工工艺，遇到这种情况，作为 项目预算员要提醒现场施工人员办理现场签证单.

确认现场发生的植筋规格，植筋数量，这才是结算的合法依据，否则审计只会认可变更增加 的混凝土和钢筋模板等工程量，至于植筋审计会不认可的，因为审计无法判断此变更送达时， 相关位置的主体构件是否已经完成，是否需要进行植筋的.

这个是很多现场施工人员不注意 的地方.

因为他们不是专业的造价人员，不知道结算的流程和方法，所以，项目预算员适时 提醒非常重要.

四、台阶 在工程建筑首层平面图上，在入户门位置，特别是厂房的入室大门口，图纸上一般会有一个 矩形或者等腰梯形的线框，上面写着台阶两个字.

于是，我们计算工程量时很习惯的把这个 线框的面积计算出来，作为台阶的工程量，套台阶子目进行计价结算.

图纸中的台阶是由踏 步和平台两部分组成的.

也需要分两种情况进行计价的.

第一种情况 当台阶面积很小，高度只有两到三个踏步的时候，现场可能就是使用砖直接砌筑而成，也就 是说此台阶完全由砖实心砌筑起来的，此时可以按照定额计算规则直接计算投影面积套台阶 子目进行计价的.

第二种情况 台阶很宽，一般出墙一米以上，高度超过三个踏步的，现场绝对不会全部用砖实心砌筑的， 都是沿线框三边砌筑，里面用土方回填，回填土上在做垫层，然后再做面层，此情况需要分 两块计算工程量，砌体的水平投影面积按台阶计算，这也符合台阶的计算规则，平台外边缘 另加一个踏步宽度的规定的，那中间回填土的部分要按填土的投影面积计算工程量，分结构 做法层次分别套地面子目进行计价结算.

如果工程量不是很大，一并汇总在第一种情况里直
接按台阶套价，审计一般也不会太计较的，此工程量必定对总价影响不是很大的.

综合考虑 台阶很宽，一般出墙一米以上，高度超过三个踏步的，现场绝对不会全部用砖实心砌筑的， 都是沿线框三边砌筑，里面用土方回填，回填土上在做垫层，然后再做面层，此情况需要分 两块计算工程量，砌体的水平投影面积按台阶计算，这也符合台阶的计算规则，平台外边缘 另加一个踏步宽度的规定的，那中间回填土的部分要按填土的投影面积计算工程量，分结构 做法层次分别套地面子目进行计价结算.

如果工程量不是很大，一并汇总在第一种情况里直 接按台阶套价，审计一般也不会太计较的，此工程量必定对总价影响不是很大的.

【小谈心】造价人进阶秘笈在这里 一、工作态度 态度很重要，可以说是非常重要，尤其对于刚刚毕业的同学来说，可能还会带有一些校园气 息，觉得到公司上班以后就是换了个教室继续学习，这么想也没错，刚刚毕业去公司工作确 实是学习去了，但是大家一定要注意，在学校是有专门的老师负责教学，教学是老师们的本 职工作，不管你学不学，老师们都需要教给你，但是到了公司以后，除了那种大公司，一般 的小公司根本没有专门的培训人员供你学习，公司招人是为了给公司创造利润的，当为员工 支出的代价不足以用利润抹平，那么公司就会将这个员工优化掉，所以大家入职后一定要摆 正心态.

二、工作技巧 1F笔记本 记笔记一个非常好的习惯，建议大家也都找个小本本记上一记，上面写满了在算量、组价时 的注意事项，如钢筋的手算原理，16G图集中常用到的锚固长度以及数据， 比如： 12墙一平米需要64块标准砖 18墙一平米需要96块标准砖 24墙一平米需要128块标准砖 37墙一平米需为192块标准砖 49墙一平米需为256块标准砖 面计算公式对应的是：以240*115*53规格的标准砖为例 一立方米的用砖量=1/(0.24*0.12*0.6) 钢板的重量计算式为：长（m）*宽（m）*厚（mm）*7.85=kg 钢筋的理论重量为：0.00617*d*d（d为钢筋直径，单位为mm） 一立方米混凝土根据其规格的不同，重量大约在1950~2500kg 多层砌体住宅：钢筋30KG/m：砼0.3-0.33m3/m²： 多层框架钢筋：38-42KG/m²：砼0.33-0.35m3/m 小高层11-12层：钢筋50-52KG/m：砼0.35m3/m； 高层17-18层：钢筋54-60KG/m：砼0.36m3/m： La和lab的区别： La是图纸或者设计上的锚固长度，而这个长度需要通过基本锚固值Lab去进行换算，现在 绝大部分工程都可以按照图集16G给出的表格，不用换算，但是如果遇到了La不能直接取 表格数值，还是要换算的.

比如： 环氧树脂涂层钢筋，这种钢筋表面制备一层环氧树脂薄膜保护层，涂层厚0.15～0.30mm， 能有效地防正处于恶劣环境下的钢筋被腐蚀，大大提高混凝土结构的耐久性.

但涂层使钢筋 表面光滑，锚固长度就需要增加25%.

计算时La=1.25×Lab，如果同时钢筋直径还大于25mm， 可以连乘计算，La=1.25×1.1XLab，其它的工程中的特殊情况也是一样的方法.

最后有一点大家一定要注意，等到大家在对量的时候或者财审的时候，被问到“你这个工程 量为什么这么算啊？

”的时候，一定不要说，这是我同事说的/这是我师父说的等等，这种
说法会让人笑掉大牙的，因为造价员能够信赖的，当做依据的只有国家或者当地政府部门承 认的定额、规范、图集，面像是什么经验之类的根本就站不住脚，所以光记在小本本是也不 是最优选择，最优选择是不仅记在了本本上，还要自已抽空将记载的内容搞明白，弄透彻才 可以.

2F 识图 识图主要考验人在脑海中形成三维的能力，这个没有捷径可走.

建议大家先从建筑图开始看起，先熟悉一栋楼的外观，每个房间的作用，外墙面的装饰、形 状、造型等，有条件的可以到现场和实际的建筑物对比一下，如果达不到这个条件，那建议 多咨询自己身旁的同事，多研究研究平法图集，这样没有坏处，而结构图反应的是一栋楼各 个构件规格及配筋等材料，相对于建筑图来说结构图要难上很多，并且图纸中有很多不易理 解的代号，这个时候就建议多看16G101图集了，虽然这套图集给出的内容不是最全的，但 是那里面是最常用的内容了，所以建议大家无事的时候多翻翻图集，没有坏处的.

3F算量 大家刚刚入职的话，如果有师傅带那是最好的，可以找师傅要几套之前做过的项目，或者手 算稿，然后照葫芦画飘地绘制模型、算算量，再自己研究其中的原理，简单点说就是临募， 临募完毕后思考一下为什么要这么算，两个构件之间到底是谁扣谁，比如柱子和梁相交的位 置到底算在柱子内还是梁内，等你搞清楚这些后，会对自已的工作经验有一个非常大的提升.

至于先学手算还是先学电算，这个就要看大家的工作环境了，如果工作环境较为轻松，没有 什么工作的话，那建议先学习手算，手算是根本，弄明白手算以后接下来的软件操作就看着 使用手册学习即可，而如果公司环境较为紧张，项目很多的话，那就先学习电算，先学会怎 么将梁板柱绘制起来能应付工作了，再慢慢研究其中的原理.

再说算量顺序，算量大体上来说并没有严格的顺序供大家参考，一般情况下都是本着“主体 结构→节点一二次结构一零星工程一装饰装修，自下面上”的顺序进行计算，但是需要特别 注意的是有些构件是有前提条件的，比如主体结构中的柱墙梁板的绘制要遵循：框架柱/暗 柱一剪力墙→框架梁/非框架梁/连梁一现浇板的顺序绘制进行绘制，原因是梁需要以柱/墙 为支座，板需要以梁/墙为支座，为了计算效率和准确度，建议大家按照此顺序计算.

4F计价 计价的前提是熟悉全国清单和当地的定额计算规则/说明，比如河北目前所用的计算规则为 全国2013年的清单，河北2012年的定额，这里再看定额时就需要和算量的时候区分开了， 算量时主要看各个构件如何计算，按照体积还是面积还是长度计算，而到了现在则需要看这 个构件的归属，是属于柱子还是属于梁还是板，这些都可以在定额说明或者计算规则中找到 明确说明的.

比如： 现浇框架、框剪、剪力墙结构中条带厚度在100mm以内按压顶相应项目套用，厚度在100mm 以上时按圈梁相应项目套用.

挑檐天沟按实体积计算.

当与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙身外边缘为分界线： 当与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线.

外墙外边缘以外或梁外边线以外为 挑檐天沟.

挑檐天沟壁高度在40cm以内时，套用挑糖项目：挑糖天沟壁高度超过40cm时， 按全高计算套用栏板项目.

混凝土飘窗板、空调板执行挑檐项目，如单体在0.05m3以内执 行零星构件项目.

零星构件的定义：适用于现浇混凝土扶手、柱式栏杆及其他未列项目且单件体积在0.05m3
以内的小型构件，其工程量按实体积计算.

【干货】造价人必备的工程造价定额系数总结，再也 不用到处找了！

实际工程造价定额有许多种，比如土建、给排水、电气等.

近年有更多专业协会细分出更多 定额，套定额乘系数在各专业定额本中都有说明.

总有不少造价人在为记不住、找不着各类工程造价定额系数面烦恼，那就看看以下这篇干货， 是不是你需要的吧~ 注：有些系数各省市定额略有不同，有些没有规定，需事前约定才有效.

土石方工程 1.土方工程沟槽、基坑深度超过6m时，按深6m定额乘以系数1.2计算；超过8m时，按深 6m定额乘以系数1.6计算 2.土方大开挖深度超过6m时，按相应定额项目乘以系数1.3 3.机械挖运淤泥时，按机械挖运土方定额乘以系数1.5 地基处理与边坡支护工程 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时，其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算 项目单位工程的工程量振冲密实(不填料)500m振冲碎石桩(填料)100m3砂石桩、CFG桩500m 锚杆（锚索）钻孔、打入式土钉500m喷射混凝土、喷射水泥砂浆500m2 2.单独进行现场试验的地基处理与边坡支护工程项目，其人工、机械按相应定额乘以系数1.5 计算 桩基工程 1.单位工程的工程量在下列规定数量以内时，其人工、机械按相应定额乘以系数1.25计算.

项目单位工程的工程量预制钢筋混凝土方桩、预制钢筋混凝土管桩800m回旋钻孔灌注混凝 土桩、冲击成孔灌注混凝土桩、旋挖钻孔灌注混凝土桩100m3沉管灌注混凝土桩、钻孔灌 注微型桩、抗浮锚杆、压力灌浆微型桩500m 2.单独进行现场试验面进行的桩基工程项目，其人工、机械按相应定额乘以系数1.5计算.

3.打桩均按打垂直桩考虑，如打斜桩，其斜度小于1:6时，则人工、机械乘以系数1.43（俯打、 仰打均同；当斜度超过1:6时，打桩所采用的措施费用，按实计算.

4.灌注桩：旋挖钻机钻孔如有扩底，扩底部分按相应定额乘以系数2.2计算.

5.灌注桩：挖孔桩土（石)方挖淤泥时，按一、二类土定额基价乘以系数1.5计算，采取的特 殊护壁措施另行计算.

挖孔时遇地下水，应采取降水措施，如果边挖孔边排水，排水费用按本定额“s措施项目”
计算，工效损失按每立方米增加1.5工日的普工计算.

砌筑工程 1.砖（石）墙身、基础如为弧形时，按相应项目人工费乘以系数1.1.

砖用量乘以系数1.025.

2.砌砖、砌块：框架结构间和预制柱间础砖墙、砌块墙按相应项目人工乘以系数1.25 3.砌砖、砌块：砖砌挡土墙2砖以上执行砖基础项目.

高度超过3.6m者，人工乘以系数1.15.

2砖以内执行砖墙定额.

4.砌石说明：石板铺地沟底板执行石盖板项目，人工费乘以系数1.2.地沟石板盖板按150mm 考虑，实际与项目不同时，可以换算 5.垫层：基础回填砂夹石、灰土时，执行垫层相应项目，其人工乘以系数0.95.

6.垫层：散水、防滑坡道的垫层，按垫层项目计算，人工乘以系数1.2 混凝土及钢筋混凝土工程 1.现浇混凝土杯形基础按现浇混凝土独立基础项目执行，人工费乘以系数1.1 2.坡屋面混凝土按相应定额项目执行，混凝土用量乘以系数1.05 3.现浇混凝土阶梯形（锯齿形）楼板每一梯步宽度大于300mm时，按板的项目执行，人工乘以 系数1.45. 4.垫层：散水、防滑坡道混凝土垫层，按垫层项目计算，人工乘以系数1.2 5.垫层：楼地面商品混凝土垫层，按商品混凝土垫层项目执行，人工乘以系数0.9 6.预制构件制作、安装及灌浆：除用塔式起重机，卷扬机吊装外，若单层房屋盖系统构件 必须在跨外安装时，按相应的构件安装定额的机械费乘以系数1.18 7.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65 8.钢筋工程：砌体钢筋加固执行现浇构件钢筋项目，钢筋用量乘以系数0.97 9.弧型钢筋制安按相应项目执行，人工费乘以系数1.2 金属结构工程 1.钢网架安装定额按平面网格结构编制，如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构，其相应项目 安装定额人工、机械费乘以系数1.20 2.钢桁架安装按直线型桁架编制，如设计为曲线、折线型桁架，其相应项目安装定额人工、 机械费乘以系数1.20
3.钢架桥安装按直线型构件编制，如设计为曲线、折线型钢桥，其相应项目安装定额人工、 机械费乘以系数1.30 4.钢柱安装在混凝土柱上，其机械乘以系数1.43 5.高层建筑吊装费按相应定额项目乘以系数1.65 木结构工程 1.本屋架：屋架需刨光者，人工乘以系数1.15，木材材积乘以系数1.08 2.棕条：圆木棉条项目内已包括例光工料，如设计规定棕条需滚圆取直时，其木材材积乘以 系数1.05，人工乘以系数1.22.

门窗工程 1.金属门窗：双层窗按定额单价乘以系数2计算 2.厂、库房大门木材种类均以一、二类木种为准，如采用三、四类木种时，制作、安装人工 费、机械费乘以系数1.26 3.门窗扇包镀锌铁皮，以双面为准，如设计规定为单面包铁皮时，其工料乘系数0.67 4.木门窗套、木筒子板、木窗台板（除特殊注明外)木材种类均以一、二类木种为准，如采用 三、四类木种时，制作、安装人工费、机械费乘以系数1.35 保温、隔热、防腐工程 1.池槽保温隔热、池底保温隔热按地面保温隔热项目执行，人工费乘以系数1.2：池壁保温隔 热按墙面保温隔热项目执行，人工费乘以系数1.2 2.防腐工程 ①各种面层均不包括踢脚线，除聚氯乙烯塑料地面外，其他整体面层踢脚线，按整体面层相 应项目计算，其人工乘以系数1.6；块料面层踢脚线，按块料面层相应项目计算，其人工乘以 系数1.56，若遇做法与本分部定额不同时，按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定 额一一房屋建筑与装饰工程》册相应项目执行.

②块料面层以平面砌块料面层为准，立面砌块料面层，执行平面砌块料面层相应项目，其人 工乘以系数1.38 楼地面 1.彩色水磨石楼地面嵌条分色以四边形分格为准，如采用多边形或美术图案者，人工乘以系 数1.2 2.螺旋形楼梯装饰面执行相应楼梯项目，乘以系数1.15 墙柱面工程
1.抹灰：圆弧形、锯齿形、不规则形墙柱面抹灰，按相应项目人工乘以系数1.15 2.镶贴块料 ①圆弧形、锯齿形和其他不规则的墙柱面镶贴块料面层时，人工乘以系数1.15.

②仿石砖按面砖定额执行，人工乘以系数1.20.

③带美术图案的陶瓷艺术砖按面砖定额执行，人工乘以系数1.20 ④墙柱（梁）饰面：墙、柱面装饰面层，如果用两种及以上材料构成，执行拼色拼图案项目， 人工乘以系数1.30，材料乘以系数1.10 ③柱、梁面及零星项目干挂石材的钢骨架按墙面干挂石材钢骨架项目执行，人工乘以系数 1.1. 天棚工程 1.天棚面层在同一标高者为平面天棚，天棚面层不在同一标高者为跌级天棚.

跌级造型天棚， 其面层安装人工费乘以系数1.20 2.槽形板底、混凝土折瓦板、密肋板底、井字梁板底抹灰工程量按下表规定乘以系数计算： 项目 系数工程计算方法 槽形板底、 1.35梁肋不展开， 混凝土折瓦板 1.35以长乘以宽 密肋板底、井字梁板底1.50 计算 3.阳台底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算，并入相应天棚抹灰面积内.

阳台如带 悬臂梁者，其工程量乘以系数1.30 4.雨篷底面抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算，并入相应天棚抹灰面积内.

雨篷如带 悬臂梁者，其工程量乘以系数1.20 油漆、涂料、裱糊工程 1.定额中的单层木门刷油是按双面刷油考虑的.

如采用单面刷油，其定额含量乘以系数0.49 计算 2.木楼梯（不包括底面）油漆，按水平投影面积乘以系数2.3，执行木地板油漆相应子目 其他工程 1.招牌的面层套用天棚相应面层项目，其人工费乘以系数0.8.

2.压条、装饰条： ①如在天棚面上钉直形装饰条者，其人工乘以系数1.34钉弧形装饰条者，其人工乘以系数 1.6，材料乘以系数1.1 ②墙面安装弧形装饰线条者，人工乘以系数1.2，材料乘以系数1.1 ③装饰线条做图案者，人工乘以系数1.8，材料乘以系数1.1.

拆除工程 1.楼梯表面块料拆除按楼地面块料拆除项目执行，人工乘以系数1.4
2.混凝土梁、板、柱单个构件的局部拆除按相应定额项目乘以系数1.25 措施项目 1.综合脚手架已综合考虑了砌筑、浇筑、吊装、抹灰、油漆、涂料等脚手架费用.

满堂基础 (独立柱基或设备基础投影面积超过20m2)按满堂脚手架基本层费用乘以50%计取，当使用 泵送混凝土时则按满堂脚手架基本层乘以40%计取.

外墙装饰（以单项脚手架计取脚手架摊 销费除外按外脚手架项目乘以系数40%计算.

2.坡屋面模板按相应定额项目执行，人工乘以系数1.1.

3.别墅（独立别墅、连排别墅）各模板按相应定额项目执行，材料用量乘以系数1.2 4.后浇带模板按相应构件模板项目综合单价乘以系数2.5，包含后浇带模板、支架的保留， 重新搭设、恢复、清理等费用.

5.现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.4m的，其模板按异形柱项目 执行；现浇混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墙单肢中心线长度≤0.8m的，其模板按墙定额执 行，定额乘以系数1.4；现浇混凝土一字形短墙中心线长度>0.4m且≤1m的，其模板按墙的 定额项目执行，定额乘以系数1.2;现浇混凝土一字形短墙中心线长度≤0.4m的，其模板按 矩形柱定额项目执行.

6.有梁板模板定额项目已综合考虑了有梁板中弧形梁的情况，梁和板应作为整体套用.

弧形 梁模板为独立弧形梁模板.

圈梁、基础梁的弧形部分模板按相应圈梁、基础梁模板套用定额 乘以系数1.2计算（异形柱） 7.大型机械设备进出场及安拆：拖式铲运机的进场费按相应规格的履带式推土机乘以系数 1.1 8.塔式起重机轨道式基础包括铺设和拆除的费用，轨道铺设以直线为准，如铺设为弧线时， 弧线部分定额人工、机械乘以系数1.15.

9.现浇钢筋混凝土楼梯，以图示露明尺寸的水平投影面积计算，不扣除小于500mm楼梯井 所占面积.

楼梯的踏步、踏步板平台梁等侧面模板，不另计算.

阶梯形（锯齿形）现浇楼板每 一梯步宽度大于300mm时，模板工程按板的相应项目执行，综合单价乘以系数1.65 10.二次装饰装修工程按超过部分的定额综合单价（基价）乘以系数.

【小知识】钢结构工程量计算4点注意事项，还不来看？

一、图纸： 根据图纸目录，清理核对图纸数量，检查是否有遗漏.

二、建筑施工图 1.设计总说明 1.1建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况： 1.2工程量计算的范围：关于结构、屋面、墙面、门窗等，清楚投标报价的范围： 1.3材料的选用及规格型号、技术要求： 1.4钢结构的油漆或涂装要求、防火等级.

2.平面布置图、立面图、剖面图： 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收 边泛水件、天沟等的工程量.

统计时，均应注明每种材料的材质、规格型号.

三、结构施工图 1.结构设计总说明 1.1材料：各部位（钢柱、梁、橡条、支撑等）构件对应的材质，如Q235、Q345，高强螺栓的 强度等级要求等： 1.2焊接质量要求：焊缝质量等级，无损探伤要求，如拼接焊缝质量等级应达到一级，要求 100%探伤，二级焊缝20%探伤，涉及到无损检测费用的计算.

1.3除锈要求：手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa).

不同的除锈等级，除锈费用 不同.

1.4油漆（涂装）要求：油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度，防火等级，各部位的耐火极限.

2.平面布置图、立面图、副面图、节点详图： 2.1可依次计算如下工程量： 2.1.1预埋铁件：包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母： 2.1.2钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁： 2.1.3屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架： 2.1.4屋面橡条、墙面棕条、屋面及墙面棕条的隅撑、拉杆： 2.1.5计算过程中，注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板，屋面及墙面棕托板，隅撑与钢柱、 梁的连接板，斜拉杆的钢套管等的工程量，注意统计高强螺栓的数量.

2.2图纸列有材料表的，可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是 否准确，是否有少算、漏算、错算之处.

2.3注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等.

四、计算过程中应注意的事项 1.关于工程量计算的格式 1.1钢结构的重量单位为kg，面积的单位为㎡²，长度单位为m，计算结果均保留一位小数.

1.2计算构件重量时，可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号，并按此顺序进行计算.

1.3计算式的格式： 1.3.1板材：规格×长度×宽度×数量 如-6×500×300×5，表示该零件板厚8=6mm，板长度为500mm，宽度为300mm，数量有
5件.

重量计算式为：6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg 1.3.2型材：规格、长度×数量×比重 如L50×5，L=3500mm×5×3.77，表示肢宽50mm的等边角钢，长度为3500mm，数量有5 件，比重为3.77kg/m.

重量计算式为：3.5×5×3.77=66.0kg 2.计算尺寸时的注意的几点 2.1注意室内外、钢柱底板的标高值，是土0.00还是其他的标高值，当用标高值计算长度（或 高度时，应特别注意，不要均按土0.00计算.

2.2关于变H型截面构件（梁、柱）对应的加劲板、棉条隅撑、女儿墙封檐支架的高度（或长度) 的计算，可以按平均的梁、柱的H型截面高度为基数计算.

2.3屋面条长度，均按通长计算，不扣除条之间的间隙，另外要注意加上山墙处屋面梁 所占的条的长度，比如，轴线表示的是屋面梁的中心线，则：棉条的长度=轴线长度屋面 梁宽 2.4墙面条的计算，应注意门柱、门梁是否为双拼棕条，其它部位是否有双拼棕条.

2.5拉杆的长度，按相应的棉条间距每端加50mm计算，及每根拉杆长度均增加100mm.

2.6关于收边泛水件的计算 2.6.1计算范围：屋脊盖板、天沟与屋面板和女儿墙接口处的泛水板、山墙与屋面板接口的 泛水板、女儿墙上部的压顶泛水板、墙面转角处的收边板、门窗四周的收边板、墙面板与砖 墙相接处的泛水板、墙面与雨棚相接处的泛水板、雨棚四周的收边板.

如为双层板，则另计 算屋面内板、墙面内板各接口处的收边件等.

2.6.2关于收边泛水板的宽度：一般情况下，收边泛水件的展开宽度可以按300~400mm计 算，女儿墙压顶和屋脊盖板的展开宽度按500~700mm计算.

实际计算时，可按设计的相应 接点详图计算.

2.7变截面梁柱的腹板，投标、分包结算、成本计算时重量均按净重计算，与甲方办理结算 时先按外接矩形计算，各种连接板均按外接矩形计算.

3.不能重复计算的部分 3.1高强螺栓：柱梁之间的连接，吊车梁之间的连接，是两个构件共用，不能一个构件计算 一次.

3.2屋面支撑、系杆、柱间支撑：有的施工图在柱间支撑图上表示出了屋面支撑的部分布置， 面在计算屋面支撑时已经计算过了，就不应再计算，在这种情况下，要把屋面支撑和墙面支 撑的图纸对照起来看.

4.其它应注意的事项 4.1计算型材的比重时，特别是H型钢和钢管，一定不要忘记把该减的厚度减掉.

比如计算 钢管的比重时，不要当圆钢计算，应减去内径所占面积.

4.2查阅五金手册上或其他资料上的材料的比重时，一定要看清楚，不要查错.

4.3计算C型棕条的比重时，可以按展开面积计算.

4.4中空阳光板、铝塑板及其他装饰面材等的骨架，勿漏算.

4.5的计算过程，均要求做到认真仔细，千万不能马虎大意，一般情况下，应进行两次 计算核对.

应记住“失之毫厘，谬以千里”，这句话.

计算准确性低或出差错，造成的后果 将非常严重.

另外，要做到不耻下问，虚心好学：经常的深入工程第一线，了解和熟悉各种 施工工艺和流程，加深印象，为更好地做好预结算工作打下基础.

【干货】造价新人指南，4点教你快速上岗 建筑行业的人都知道，建筑行业工种很多，一般把重要的技术岗位称为建筑八大员，即：施 工员、造价员、材料员、资料员、测量员、质检员、监理员、安全员.

每个岗位都有自已的 具体职责，在2009年颁布的《住房和城乡建设领域专业技术管理人员职业培训合格证书》 中均有相应的定义，今天带领大家重点了解一下造价员的相关信息.

一、造价员主要工作职责及能力要求 ①造价员要求专业过关，能熟悉图纸，对现行的价目表、综合及各种定额、建材的价格必 须熟悉： ②另外对工程量的计算公式、工程的结构做法、隐蔽工程、变更等专业要熟悉运用： ③分析材料及计算工程材料： ④对定额中的子目，套项熟悉，能够与甲方、监理、审计等部门进行沟通： 投标时能够综合的对工程的概算及投标的规则掌握： 决算不漏项，如何的在工程量、取费、子目等方面的控制最为关键： 并掌握相关专业的知识像审计、会计、材料、设计等方面： 二、造价员如何从业上岗 造价员可以从事与本人取得的《建设工程造价员资格证书》专业相符合的建设工程造价工作.

造价员应在本人承担的工程造价业务文件上签字、加盖专用章，并承担相应的岗位责任.

造价员跨地区或行业变动工作，并继续从事建设工程造价工作的，应持调出手续、《全国建 设工程造价员资格证书》和专用章，到调入所在地管理机构或专业委员会申请办理变更手续， 换发资格证书和专用章.

三、国家是如何对造价员咨格证进行管理的 ②验证不合格或注销资格证书和专用章.

有下列情形之一者，验证不合格或注销《全国建 设工程造价员资格证书》和专用章： 1)无工作业绩的； 2)脱离工程造价业务岗位的； 3)未按规定参加继续教育的； 4以不正当手段取得《全国建设工程造价员资格证书》的； 5)在建设工程造价活动中有不良记录的； 6涂改《全国建设工程造价员资格证书》和转借专用章的； 7在两个或两个以上单位以造价员名义从业的.

8)必须有实际工作经验的造价员才能通过4年一次的证书检验 四、预算员和造价员异同分析 ①概念不同：预算只是造价范围内的一个小科目： ②工作范围不同：预算员主要是预算而非其他与工程造价相关的工作，而造价则比较广泛 (可以从事招、投标、审计、结算等）： ③备案机制不同：预算员只要领了证就基本上不管怎么执业，面造价员则要登记注册，由 当地造价管理部门进行管理和继续教育培训.

五、造价员与造价师的主要差异 ①不同点：级别不一样，造价师比造价员高；权限不一样，造价员只能编制不能审核，而造 价师可以.

②根本区别：造价工程师属于国家依法设定的职业资格，是国家行政机关实施的行政许可， 是职业市场准入，造价工程师依法具有相应造价文件的签字权并依法承担法律责任；造价员 是一种岗位设置，造价员证书属于职业水平证书，不具有行政许可的性质，也不是职业资格 的市场准入，造价员的职责是协助造价工程师完成造价工作，造价员不具有独立的造价文件 签发权.

【干货】关于施工合同纠纷的23个坑 一、如何认定内部承包合同？

如何认定其效力？

建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分 工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的， 可认定为企业内部承包合同：当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部 承包合同无效的，不予支持.

二、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？

发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同 的，应认定合同无效：但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许 可证或者经主管部门予以峻工核实的，可认定有效.

发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力.

三、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？

建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反 法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效.

四、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？

建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限 的，该约定应认定无效.

五、如何认定开工时间？

建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据.

开工通知或开工报告发出后， 仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定.

没有开工通知或开工报告的，应以实际 开工时间确定.

六、如何认定工期顺延？

发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成 立.

但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约 定.

七、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程 价款？

发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格，后文以工程质量存在瑕藏为由，拒绝 支付或要求延期支付工程价款的，该主张不能成立.

但确因承包人施工导致地基基础工程、 工程主体结构质量不合格的，发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款.

八、如何把握工程质量鉴定程序的启动？

要严格把握工程质量鉴定程序的启动.

建设工程未经峻工验收，发包人亦未擅自提前使用， 发包人对工程质量提出异议并提供了初步证据的，可以启动鉴定程序.

九、发包人以工程质量为由提出的对抗性主张，究竞是抗辩还是反诉？

承包人诉请给付工程价款，发包人以工程质量不符合合同约定或国家强制性的质量规范标准 为由，要求减少工程价款的，按抗辩处理：发包人请求承包人赔偿损失的，按反诉处理.

十、哪些证据可以作为工程量、工程价款的结算依据？

双方当事人在建设工程施工过程中形成的补充协议、会议纪要、工程联系单、工程变更单、 工程对帐签证以及其他往来函件、记录等书面证据，可以作为工程量计算和认定工程价款的 依据.

十一、施工过程中谁有权利对涉及工程量和价款等相关材料进行签证、确认？

要严格把握工程施工过程中相关材料的签证和确认.

除法定代表人和约定明确授权的人员外， 其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认，不具有法律效力，没有约定明确授权的，法 定代表人、项目经理、现场负责人的签证、确认具有法律效力：其他人员的签证、确认，对 发包人不具有法律效力，除非承包人举证证明该人员确有相应权限.

十二、能否调整总价包干合同的工程量、工程价款？

建设工程施工合同采用固定总价包干方式，当事人以实际工程量存在增减为由要求调整的， 有约定的按约定处理.

没有约定，总价包干范围明确的，可相应调整工程价款：总价包干范 围约定不明的，主张调整的当事人应承担举证责任.

十三、建设工程施工合同无效，但工程峻工验收合格的，谁有权利请求参照合同约定确定工 程价款？

建设工程施工合同无效，但工程峻工验收合格，按照最高人民法院《关于审理建设工程施工 合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定精神，承包人或发包人均可以请求参 照合同约定确定工程价款.

十四、承包人能否直接请求按照峻工结算文件结算工程价款？

建设工程施工合同明确约定发包人应在承包人提交峻工结算文件后一定期限内予以答复，且 逾期未答复则视为认可峻工结算文件的，承包人可以请求按照峻工结算文件进行工程价款结 算.

建设工程施工合同虽约定发包人应在承包人提交峻工结算文件后一定期限内予以答复，但未 约定逾期不答复则视为认可峻工结算文件的，承包人不能请求按照峻工结算文件确定工程价 款.

建设工程施工合同约定发包人在承包人提交峻工结算文件后未答复则视为认可峻工结算文 件，但未约定答复期限，且经承包人催告后，发包人仍不予答复的，人民法院可根据实际情 况确定合理的答复期限，但答复期限不应超过60天.

建设工程施工合同中对此未明确约定，承包人不能仅以GF-1999-0201《建设工程施工合同（示 范文本）》通用条款33.2条为依据，要求按照峻工结算文件结算工程价款.

十五、如何认定“黑白合同”？

认定“黑白合同”时所涉的“实质性内容”，主要包括合同中的工程价款、工程质量、工程 期限三部分.

对施工过程中，因设计变更、建设工程规划指标调整等客观原因，承、发包双 方以补充协议、会谈纪要、往来函件、签证等洽商纪录形式，变更工期、工程价款、工程项 目性质的书面文件，不应认定为《中华人民共和国招标投标法》第46条规定的“招标人和 中标人再行订立背离合同实质性内容的其他协议”
十六、对“黑白合同”如何结算？

当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，不论 该中标合同是否经过备案登记，均应当按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷 当事人违法进行招投标，当事人又另行订立建设工程施工合同的，不论中标合同是否经过备 案登记，两份合同均为无效：应当按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释》第二条的规定，将符合双方当事人的真实意思，并在施工中具体履行 的那份合同，作为工程价款的结算依据.

十七、启动工程量和工程价款鉴定程序，应该注意哪些问题？

当事人对工程价款存在争议，不能协议一致，也无法采取其他方式确定的，可以根据当事人 的申请，对工程造价进行鉴定：双方当事人均不申请鉴定的，应向负有举证责任的当事人一 方进行释明，其仍不申请鉴定的，由其承担举证不能的法律后果.

诉讼前已经由当事人共同选定具有相应资质的鉴定机构对工程价款进行了鉴定，诉讼中一方 当事人要求重新鉴定的，不予准许，但确有证据证明鉴定结论具有最高人民法院《关于民事 诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定的情形除外.

一审诉讼期间对工程价款进行了鉴定，当事人在二审诉讼期间申请重新鉴定或补充鉴定的， 不予准许，但确有证据证明鉴定结论具有最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第 二十七条第一款规定情形的除外.

二审诉讼期间，双方当事人均同意鉴定的，可予准许，但可能损害社会公共利益或第三人利 益的除外.

人民法院应避免随意、首目委托鉴定和不必要的多次、重复鉴定.

根据双方当事人的合同约 定或者现有证据，足以认定工程量和工程价款的，不应再就工程价款委托鉴定.

十八、工程因发包人的原因未及时峻工验收，发包人能否以工程未峻工验收为由拒绝支付工 程款？

发包人收到承包人峻工验收报告后，在合理期限内无正当理由不组织峻工验收的，不能以工 程未验收合格为由，拒绝支付工程价款.

十九、如何认定建设工程施工合同关于工期和质量等奖惩办法约定的性质？

建设工程施工合同关于工期和质量等奖惩办法的约定，应当视为违约金条款.

当事人请求按 照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款，以及最高人民法院《关于适用若干间题的解释（二）》第二十七条、第二十八条、第二十九条的规定调 整的，可予支持.

二十、合同无效是否影响关于工程质量的约定、承诺的效力？

建设工程施工合同无效，不影响发包人按合同约定、承包人出具的质量保修书或法律法规的 规定，请求承包人承担工程质量责任.

二十一、承包人能否一并请求途期支付工程款的违约金和利息？

承包人不能按照建设工程施工合同的约定，既请求发包人承担逾期支付工程款的违约金，又 同时请求支付相应利息.

二十二、建设工程施工合同无效情形下，谁有权行使优先受偿权？

建设工程施工合同无效，但工程经峻工验收合格，承包人可以主张工程价款优先受偿权.

分 包人或实际施工人完成了合同约定的施工义务且工程质量合格，在总承包人或转包人怠于行 使工程价款优先受偿权时，就其承建的工程在发包人欠付工程价款范围内可以主张工程价款 优先受偿权.

二十三、实际施工人可以向谁主张权利？

实际施工人的合同相对人破产、下落不明或资信状况严重恶化，或实际施工人至承包人（总 承包人）之间的合同均为无效的，可以依照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款的规定，提起包括发包人在内为被告的诉讼.