例 纠纷案例选篇1：中山市某文体中心改造项目误期赔偿费计价争议案
卢立明张骏丹广东省建设工楼标准定颜站订间号2020年6月3日07:40广东
编者按
现将“广东省建设工程造价纠纷处理系统“收集的典型案例进行剖析，编撰，以增进行业交流，共同提高造价管理质量，同时，为增强专业性和实用性，案例信息如有异议，欢迎指正. 和数据略有修改，故解决方案可能与真实个案处理的结果不尽相同，请勿误解，
一、案例背景
中山市某文体中心改造项目资金来源为自筹资金，发包人中山市某文化公司于2016年7月通 过公开招标方式，选定承包人广州某建设工程有限公司为中标人，承包内容包括新加建工程、消防工程，给排水工程，电气安装工程，弱电工程，通风空调等工程，合同工期为100日历天，采用请单计价方式合同价格为2000万元.
本项目于2016年9月30日开工，于2017年4月1日竣工验收.结算时，发包人按照实标开工至峻工时长184天，减去合同工期100天，认定延误工期84天，并依据合同约定的”工期每延误一天，处罚承包人2万元作为误期赔偿费“规则，计算误期赔偿费用，但承包人提出异议.双此争议， 方协商不成，将相关资料上传至广东省建设工程造价纠纷处理系统，共网提请省标定站处理
发包人认为，项目在招标时提出拟定工期为100天，承包人在投标时并无异议，并且编制了在为100天，且工期不因南天、假期等因素延长”，本项目于2016年9月30日开工，于2017年4 拟定工期100天内完工的施工组织方案，最终双方在施工合同明确约定“合同工期总日历天数月1日皱工，则实际工期为184天.结算时实际工期184天减去合同工期100天，计算出超期84天，按合同约定的”工期每延误一天，处罚承包人2万元作为误期赔偿费“规则计算误期赔偿 费为168万元，完全符合双方合同约定.
承包人认为该项目存在合同工期不合理，且实施中由于改策因素及建设单位设计变更等因素导致工期延误，认为工期延误天数计算有误.
二、争议集点
项目误期赔偿费应如何计算.
三、处理结巢
发承包双方应先根据《广东省建设工程施工标准工期定额（2011）》相关规定计算出施工标准工期，再将合同工期与施工标准工期进行对比，依据不同的对比结果选择处理方法：
约定需要界定是否违反了《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十条“建设工程 （一）如合同工期短于施工标准工期的80%，且未通过专家论证审核可行的，则合同工期的发包单位不得追使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期”的规定，若属于任意压培合理工期的，则合同工期的约定无效，合同关于工期延误扣罚条款的约定亦无效，需除非承包人原因造成的目在工期关键线路的延误天数）数值，减去常规条件下的正常工期数 要双方重新约定.此时延润的工期天数为实疑工期（施工时长184天扣除合同条款约定应予免值（可参银类似已完工程工期数据协商，协商不成的，因工期允许下浮20%内是合理的，建议按施工标准工期的80%计），即为本项目的工期延误天数，然后双方再根据重新约定的工期延误扣罚条款进行计算误期赔偿费用.
1.合同工期的修正
（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及其附录（如果有）：（3）专用合同条款及其附件： （4）通用合同条款；（5）技术标准和要求(6）图纸;（7）已标价工程量清单或预算书； (8）其他合同文件.
3.非承包人原因造成的工期延误不应由承包人承担.
80%但通过专家论证审核是可行的，则合同工期的约定有效.延误的工期天数为实际工期 （二）如合同压缩工期在施工标准工期的20%以内，或者合同工期蛋短于施工标准工期的（施工时长184天扣除合同条款约定应予免除非承包人原因造成的且在工期关键线路的延误天数）数值，减去合同工期100天，双方再根据原合同约定的工期延误扣罚条款约定的标准计算读期赔偿费用.
四、处理理由
工程质量管理条例》（国务院令第279号）第十条“建设工程发包单位不得迫使承包方以低于 （一）如合同工期短于施工标准工期的80%，且未通过专家论证审核可行的，违反了《建设成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期“规定的，则合同工期的约定属于任意压缩合理工期情形，合同工期的约定无效，合同工期需重新协商确定.
号）第四条“招标人应在招标文件中明确招标要求的施工工期，依法必须招标的建设工程还 根据（广东省住房和城乡建设厅关于建设工程施工工期的管理办法》（粤建法[2012）112应载明施工标准工期，施工标准工期依据《广东省建设工程施工标准工期定额》计算确定.因工程特殊无法计算施工标准工期的，可参考已完类似工程的实际施工工期.无类似工程参考的应根据工程规模，结构、施工维易程度等合理确定”规定，以及《广东省建设工程施工 标准工期定额（2011）》第3.1.6条“招标文件应明确招标工期并说明确定依据，计划开工日期等有关事项，扣减施工质量峻工验收时间后的招标工期短于标准工期的，应在招标文件中单独说明，工程量清单和招标控制价（施工图预算）应开列赶工措施项目”和“赶工措施费用，赶工措施费用按照现行广东省建设工程计价依据的有关规定计算.扣减施工质量骏 工验收时间后的招标工期不得少于标准工期的80%”的有关规定，该项目合同工期可参照类似已完工程工期数据协商，协商不成的，因工期允许下浮20%内是合理的，建议可按施工标准工期的80%计.
2.承包人投标封端制的施工组织方案不作为合同组成部分，不能作为计算工期的依据.
发包人提出“承包人在投标时并无异议，并且编制了在拟定工期100天内完工的施工组织方 案”，经查阅，该项目《施工合同》合同文件构成内容为：
可见，合同文件并不包括承包人编制的施工组织方案，招标人在招标文件中也指出“本次招标 要求投标人按以下图表要求简要编制施工组织方案，中标后必须按有关规范和要求编制洋细的施工组织设计方案报招标人审批”，即承包人投标时端制的“施工简化方案“为暂时性方案，在中标后需进一步组化，所以不作为合同的一部分，不能作为计算工期的依掘，
合同通用条款第7.5.1条“因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施魅续施工，并及时通知发包人和监理 延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润”、第7.6条“承包人调到人承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担“和第10.6条“因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按朋第4.4款[商定或确定井参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数“等约定，非承包人原因造成的工期
4.双方需重新约定工期延误扣罚条款.
（一）《合同法）（主席令第15号）
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：1.一方以款诈、助迫的手段订立合同，损害国家利益； 2.恶意申通，损害国家，集体或者第三人利益：3.以合法形式掩盖非法目的：4.损害社会公共利益：
5.违反法律、行政法规的强制性规定.
（二）《中华人民共和国民法通则（2009修正）》（主席令第18号）
（五）《广东省建设工程施工标准工期定额（2011）》
延误不应由承包人承担，所以项目实际工期为施工时长184天扣除合同条款约定免除非承包人 原因造或的且在工期关键线路的廷误天数后的数值.
任意压缩合理工期，导致合同工期的约定无效，则根据《民法通则》第九十二条“没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人“规定，即“任何人不得从自己的错误行为中获利“原则，发包人不能再按合同约定的误期赔偿标准获利.因此，合同关于工期延误扣款条款的约定亦无效，关于工期延误扣罚条款需重新约定.
综上所述，延误的工期天数为实际工期（施工时长184天扣除依据合同条款约定免除非承包人原因道成的目在工期关键线路的延误天数）数值，减去常规条件下的正常工期数值（可参照准工期的80%计），即为本项目的工期延误天数，然后双方再根据重薪约定的工期延误扣罚条款进行计算误期赔偿费用.
（二）如合同压缩工期在施工标准工期的20%以内，或者合同工期虽短于施工标准工期的80%但通过专家论证审核是可行的，则合同工期的约定有效.延误的工期天数为实际工期（施工时长184天扣除合同条款药定免除非承包人原因造成的且在工期关疑线路的延误天数）数值，减去合同工期100天，双方再根据合同约定的工期延误扣罚条款约定的标准计算误期赔 偿费用.
五、处理依据
提失的人. 第九十二条没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受
（三）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）
第十条建设工程发包单位不得追使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期.
（四）《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程施工工期的管理办法）（粤建法[2012）
112号)第四条招标人应在招标文性中明确招标要求的施工工期，依法必须招标的建设工程还应载明施工标准工期.
施工标准工期依据《广东省建设工程施工标准工期定额》计算确定.因工程特殊无法计算施结构、施工难易程度等合理确定. 工标准工期的，可参考已完类似工程的实标施工工期，无类似工程参考的应根据工程规模、
3.1.6条招标文件应明确招标工期并说明确定依据，计划开工日期等有关事项.扣减施工质量 竣工验收时间后的招标工期短于标准工期的，应在招标文件中单独说明，工程量清单和招标控制价（施工图预算）应开列“赶工措施项目“和"赶工措施费用”，赶工措拖费用按照现行广东省建设工程计价依据的有关规定计算，扣减施工质量竣工验收时间后的招标工期不得少于标准工期的80%，
（六）《广东省建设工程施工标准工期定额（2011）》第二章术语
2.01标准工期是指按照定额规定计算的工期.
造价改革之我见目录=K上一箱“数字建设助力工程造价改革
2.02招标工期是招招标人在招标文件中提出的，完成施工招标内容井通过施工质量坡工验收所需的日历天数.
2.03投标工期是指投标人根据招标文件的要求，结合企业自身情况和拟定的施工组织设计对招标工程报出的完成施工招标内容和通过施工质量竣工验收所需的日历天数.2.04合同工期是指按施工合同约定应计算的总日历天数.
作者信息
卢立明，男，正高级工程师，注册造价师，广东省建设工程标准定额站副站长，广东省工程造价协会执行会长，广州仲裁委员会仲裁员，中国行为法学会智库（建设工程）专家委员会专家、住建部工程计价依据编制审查委员会委员，中国建设工程造价管理协会专家委员会标准委员会副主任，中国建设工程造价管理协 会资深会员，广东省建设科技与标准化协会专家委员会勘察设计与施工行业副主任、广州大学校外硕士导师，茂名职业技术学院客座教授，英国皇家特许测量师学会会员、考盲.
张映丹，女，注册造价师，经济师，汕头市建设工程标准定额站定额科科员，广东省建设工程定额动态管理系统及广东省建设工程造价纠纷处理系统专家.
长按二维码关注我们获取更多信息
官网：
广东省北设生都址准作容站商号
纠始案例选输2：佛山某开发项自工程利润率 和须送机械费计价争议案例
广东省工程造价信息化平台广东造价信具网）
当币位置：计价应用>争政案例
关于珠海市斗门区白蕉新港水产品深加工物流园基础配套工程计价争议的复函
2022-10-24 09:00:00
珠海格力建设投资有限责任公司，珠海市建安集团有限公司：
你们通过广东省建设工程造价料指处理系统，申请解决斗门区白兼新港水产品深加工物流园基础配套工程计价争议的来函及相关资料收悉.
2018年1月24日签订的顾工合同量示，本项目位于珠海市斗门区，资金来源为财政投资，发包人珠海格力建设投资有限责任公司通过公开招标方式，确定由珠海
材价格持续上涨，发承包双方依据珠海市斗门区任房和城市建设局“斗住建字（2018）174号”文件要求，签订了补充持议，期间，2018年第8期之前的《珠海工程 本项目由于征地拆汪等的影响，大部分施工作业面2018年06月之后才交付，2018年6月以来，珠海市建材市场中的的、石、水泥、混凝土、确体、砂紫等主要建价调整价差产生争议，发包人意见是以造价站回复意见为准，承包人要求为应按补充助设的约定进行材料调差计价. 道价信息》材科中有“石粉（石屏），2018年第8期以后则只有“石屑”，发承包双方在价羞调整时，就信息价中的名称发生了变化，是否仍按信息价中的石属单
价，并根据本地市场使用情况，2018年第8期只发布石国价格，周石粉价格由发承包双方按市场价格确定.因此，发承包双方应根据已签订的合同及补充协双有关约 建造价函（2022）2号）已进行答复，明确2018年第8期之菌的《珠海工程造价信息》材料中石粉与石闻同一价格，但后坡市场价格波动引起差异，石粉与石闻不局定，按用殊海市通价站回复章见进行相关材价调差.
专此函复.
广东省建设工程标准定站2022年9月30日
广东管住房城乡建设高质量发原研究方安全监测中心地址：广州市越秀区家贺路102号汇浦大厦7楼技术党持：广州船达建信科技开发有限公司 国：510040电公网安台44010402001260号 ICP各1907662号
联系我们
友情链接广东省任房和城乡建厅广东省建控执业出格注图务平台 广东省工程通价协会三库一平台 广东建设信电网
